Neubau Feuerwehrgebäude und öffentl. WC der Gmeinde Cursdorf - Los 10 Elektro

Bereitstellung und Wartung der Baustromversorgung über die gesamte Bauzeit, inklusive Messwandlerschrank (>30 kW), Verteilerschränke und provisorischer Beleuchtung mit Schaltern. Provisorien-Pauschale 300 €.

Lieferung und Montage aller Haupt- und Unterverteilungen (UV1, UV2, UV3) sowie Einbaugeräte: NH-Sicherungsgehäuse, Mess- und Wandlerschränke, Stromwandler, FI-Schutzschalter, Sicherungsautomaten, Installationsrelais, Schaltuhren, Dämmerungsschalter, Überspannungsschutz (TT-System) und Klingeltrafos.

Verlegung aller Leitungen in Kunststoff-Isolierrohren (isofix NG 16/29/48), FBY-EL-F Wellrohren, Installationskanälen, Kabelrinnen RG 60, Steigetrasse, Kabelschottungen, Brandschutzsystemen, Fußbodentanks sowie erforderlichen Mauerdurchführungen und Mauerschlitzschließungen (20 mm und 40 mm Breite).

Verlegung aller erforderlichen Kabel und Leitungen in den Querschnitten NYM-J (1×10, 3×1,5, 3×2,5, 5×1,5, 5×2,5, 5×4 mm²), NYY-J, NYCWY-I Erdkabel (bis 95/50 mm²) sowie J-Y(ST)Y Fernmeldekabel. Mengenbeispiele aus dem LV: ca. 1.100 m NYM-J 3×1,5 mm² und ca. 2.700 m NYM-J 3×2,5 mm².

Lieferung und Montage des kompletten Schalter- und Steckdosenprogramms (u.a. Busch-Jaeger Reflex SI / Busch-Duro 2000), Schuko- und CEE-Steckdosen (16 A/63 A), Präsenz- und Bewegungsmelder, Tastdimmer, Raumtemperaturregler, Rufset für das Behinderten-WC, Herdanschlussdose.

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Allgemeinbeleuchtung: LED-Anbauleuchten, Lichtbänder, Decken- und Wandleuchten sowie Außenleuchten. Genannte Fabrikate u.a.: TRILUX OLISQ L, TRILUX Mondia, RZB Flat Slim, Montigo, ArimoFit, BEGA.

Lieferung und Montage der Sicherheitsbeleuchtung mit 3 h Notstromversorgung: Sicherheitsleuchten MIRA (asymmetrisch/symmetrisch) und Rettungszeichenleuchten ASKELLA inkl. Pendelabhängungen.

Errichtung der Einbruchmeldeanlage auf Basis MB-Secure PRO 2000 (Honeywell) inklusive LTE-Modul, IP-/I/O-Erweiterungen, BUS-2 Bewegungsmelder (Viewguard Dual), Rauchmeldern, LED-Bedienteil, Batterien, Netz-/Ladeteil sowie WLAN-Planung; Wartungsvertrag ist separat abzuschließen.

Aufbau der passiven Netzwerk-Infrastruktur: Netzwerkschrank 18 HE, Patchpanel, RJ45-Doppeldosen, Datenkabel Kategorie 6 (z.B. Kerpen Megaline), Telefonpatchpanel, Rangierpaneel, Beschriftung und Messungen.

Lieferung, Installation und Inbetriebnahme des Alcatel-Lucent TK-Systems Small inklusive ISDN-Mixed-Board, vier DECT-Basisstationen mit Mobilteilen, Tischtelefon und erforderlichen Softwarelizenzen.

Errichtung der SAT-Empfangsanlage: Parabolantenne CAS 09 (90 cm, KATHREIN), Quatro-LNB/Speisesystem, Umschaltmatrix, Verteiler und Koaxialkabel, TV-Karte.

Lieferung und Aufstellung einer Wallbox AMTRON Professional (Mennekes, 11 bzw. 22 kW) inklusive Standsäule mit Fundament und elektrischem Anschluss.

Prüfung und ggf. Ertüchtigung des Fundamenterders, Errichtung der äußeren Blitzschutzanlage mit Bandstahl V4A, Fangeinrichtungen, Ableitungen, Fangstangen, Anschlüssen an Regenrinnen/-fallrohre sowie Mess- und Prüfarbeiten.

Lieferung und Montage einer PV-Anlage (zwei Flächen mit 40 + 16 = 56 Modulen Astronergy à 445 Wp), Unterkonstruktion K2 Systems, Generatoranschlusskästen, Solarleitungen, Hybrid-Wechselrichter Fronius SYMO GEN24 Plus (10 kW + 12 kW), Battery-Box BYD HVS-12.8 (12,8 kWh Lithium, 512 V Nennspannung), Smart Meter, Blitzschutz für die PV-Anlage sowie Feuerwehrschalter.

Erforderliche Zusatzleistungen: Werksplanung, Netzbetreiber-Anmeldung (Stadtwerke Saalfeld Netze GmbH), Inbetriebnahme von Generator und DC-Speicher, jährliche Wartung gemäß AMEV-Richtlinie inkl. Vor-Ort-Begehung, vollständige Dokumentation (Datenblätter, Zertifikate, Bedienungsanleitungen, Messprotokolle – 1× Papier + 1× PDF).

• 3 Münzautomaten zur kostenpflichtigen WC-Zugangsfreigabe inklusive Verkabelung, Konfiguration, Funktionsprüfung und Bedienereinweisung (ca. 15 Min.) sowie Schlüssel/Übergabe

• Samsung SMART LCD Signage QB55R (138,68 cm / 54,6″, UHD, HDR+, IP5x, 16/7-Betrieb)

• Feuerwehr-Alarmfax und Feuerwehr-Drucker (je 1 Stück, Fabrikate freibleibend)

• Potentialausgleichschiene Dehn & Söhne K12 (9×2,5–95 mm² + 1× Flachband 4×30 mm) inklusive Erdungsbandrohrschellen

• Decken- und Wanddurchbrüche in Trockenbau, Mauerwerk und Stahlbeton

• Stundenlohnarbeiten Obermonteur, Facharbeiter und Helfer (Elektro)

• TÜV-Prüfung der Elektrotechnik, Sicherheitsbeleuchtung und Blitzschutzanlage

• Mess- und Prüfarbeiten nach DIN VDE 0100 Teil 600 und VBG 4

• Revisionszeichnungen, Maß- und Übergabeprotokolle

• Kennzeichnung der elektrischen Betriebsräume nach DIN VDE 0105 und VBG 4

Zu den Pflichten des Auftragnehmers gehören:

• Auf Verlangen Erstellung eines Bauterminplans

• Vor Montagebeginn: 2-fache Vorlage von Montagezeichnungen, Schalt- und Konstruktionsplänen beim Fachplaner

• Bei Abnahme: Übergabe von Revisionsplänen (3-fach), Bestandsplänen (3-fach A4 + 1-fach CD), Anlagenbeschreibung, Stromkreisaufstellungen, Havarie-Plan, Bedien-/Wartungsanweisungen, Einweisungs- und Messprotokollen (u.a. ISU-R, Schleifen-R, Beleuchtungsstärkemessung, FI-Funktionstest)

• Fernmündliche Erreichbarkeit Mo–Fr 6:00–18:00 Uhr während der Bauzeit

• Verjährungsfrist für Mängelansprüche: 4 Jahre ab Abnahme (VOB/B)

• Sicherheitseinbehalt: 3 % der Brutto-Abrechnungssumme für Sachmängelansprüche

• Vertragsstrafe bei Terminüberschreitung: max. 5 % der Netto-Auftragssumme (0,2 % je Werktag)

• Schlussrechnung innerhalb von 20 Tagen nach Fertigstellung vorzulegen

• 2 Wochen vor Wunsch-Abnahmetermin schriftliche Fertigstellungsmeldung; Abnahme innerhalb 12 Werktagen danach

• Falls keine eigene Bauwesenversicherung: AG schließt Police mit 1.000 € Selbstbeteiligung pro Schadensfall ab

Der Bieter muss berechtigt sein, alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten auszuführen. Dazu sind im Angebotsschreiben die Eintragung in die Handwerksrolle (mit Nummer) sowie die Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft (mit Mitgliedsnummer) zu bestätigen.

In der Eigenerklärung zur Eignung ist der Unternehmensumsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre – getrennt nach vergleichbaren Bauleistungen und anderen Leistungen – inklusive ARGE-Anteil anzugeben.

Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle sind 3 vergleichbare Referenznachweise aus den letzten 5 Kalenderjahren vorzulegen. Je Referenz sind anzugeben: Vergabeverfahren und Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblicher Leistungsumfang inkl. Mengen, Zahl der durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer, technische/gerätespezifische Anforderungen, Baumaßnahmenart (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE-Partner/Nachunternehmer), ggf. koordinierte Gewerke und Auftraggeberbestätigung zur vertragsgemäßen Ausführung. Bei Teilnahmewettbewerb ist zusätzlich eine Referenzliste beizufügen.

Auf Verlangen sind Angaben zu den jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräften der letzten 3 Kalenderjahre – gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem Leitungspersonal – zu machen.

• Kein eingeleitetes/eröffnetes Insolvenzverfahren, kein abgelehnter Antrag mangels Masse, keine Liquidation (ggf. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan)

• Keine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/A, keine Verurteilung mit Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 € in den letzten 2 Jahren

• Ordnungsgemäße Erfüllung der Zahlungspflichten (Steuern, Sozialabgaben)

• Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft nachgewiesen

• Auf Verlangen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerkskarte bzw. IHK-Eintragung, Unbedenklichkeitsbescheinigungen (Sozialkasse, Finanzamt, §48b EStG-Freistellungsbescheinigung, qualifizierte BG-Bescheinigung mit Lohnsummen)

• Ab Auftragssumme von 30.000 €: Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a GewO auf Verlangen

Die Weitergabe von Teilleistungen an Nachunternehmer ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Nachunternehmer müssen ebenfalls fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sein sowie ihre gesetzlichen Pflichten (Steuern, Sozialabgaben, Gewerberecht) erfüllen. Auf Verlangen ist die Sicherheitsauskunft/Verpflichtungserklärung (Formblatt 126) auch für Nachunternehmer vorzulegen.