TendiGo
Jetzt starten →
Ausschreibungen Niedersachsen

Neubau Feuerwehrhaus in Neu Darchau

Samtgemeinde Elbtalaue29451 Dannenberg (Elbe), NiedersachsenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Die Samtgemeinde Elbtalaue schreibt die Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Neu Darchau öffentlich nach VOB aus.

Das Gebäude umfasst eine Fahrzeughalle für 4 Fahrzeuge, Schulungsraum, Büro, Umkleide-, Sanitär- und Nebenräume. Zu liefern ist die komplette Elektroinstallation: Erdung und Potentialausgleich, Haupt- und Unterverteiler, Kabel- und Leitungsverlegung, Steckdosen, Schalter, Beleuchtung (Innen/Außen, LED), Sicherheitsbeleuchtung mit Zentralbatterie, Rettungszeichenleuchten, EDV-/Datennetz, DALI-Beleuchtungssteuerung sowie Brandschottungen.

Bieter müssen u.a. das Angebotsschreiben (Formblatt 213), das Leistungsverzeichnis mit Preisen, die Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124) und die Preisermittlung (Formblatt 221/222) einreichen.

Angebotsfrist: 10.11.2026, 10:45 Uhr. Ausführung: ca. 26. KW bis 47. KW 2027 (rund 21 Wochen).

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Angebotsfrist: 10. November 2026
Termin / FristOKT2026 DEZ FEB APR JUN AUG OKT
Veröffentlichung9. Okt. 2026
Angebotsfrist10. Nov. 2026
Angebotsöffnung10. Nov. 2026
Bindefrist10. Nov. – 23. Dez. 2026
Ausführungsbeginnca. 21. Juni 2027
Fertigstellungca. 19. Nov. 2027
VertragslaufzeitDatum offenCa. 21 Wochen Ausführungszeitraum gemäß beiliegendem Grobbauzeitenplan des Architekten; kein konkretes Start-/Enddatum belegt.
GewährleistungDatum offen4 Jahre Gewährleistungszeit ab Inbetriebnahme, zzgl. 1 Jahr nach Gewährleistung – konkrete Termine nicht belegt.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Niedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
  • Preis100%

    Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

KI-Hinweis: Kriterien sind vollständig: Formblatt 211 nennt ausschließlich 'Zuschlagskriterium Preis' (angekreuzt), Mehrere Zuschlagskriterien ist nicht angekreuzt.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Allgemeine Ausführungsgrundlagen

Ausführung der gesamten Elektroinstallation nach VDE-Bestimmungen, DIN-Normen, VOB/B, VOB/C sowie ATV DIN 18384 und DIN 18382, in Abstimmung mit Fachplaner und Bauleitung des Auftraggebers.

Arbeitszeiten: Montag bis Freitag 07:00–18:00 Uhr; Arbeiten außerhalb dieser Zeiten nur mit Zustimmung.

Ausführungszeitraum: gemäß beiliegendem Grobbauzeitenplan des Architekten; im LV-Dokument mit ca. 26. KW 2027 (Beginn) bis 47. KW 2027 (Fertigstellung), rund 21 Wochen, hinterlegt.

Gewährleistung: 4 Jahre ab Inbetriebnahme; zusätzlich 1 Jahr Wartung der Sicherheitsbeleuchtung nach VDE 0108 als optionale Position.

Dokumentations- und Nachweispflichten

Tägliche Bautageberichte, wöchentlich bei Bauleitung AG (Original + Durchschrift)Blockschaltbild (CAD/DXF/DWG, DIN A0) vorab zur Genehmigung; Revisionsunterlagen 3-fachVerteileraufbauzeichnungen und Verteilerpläne (allpolig) vor Montage zur Genehmigung beim IngenieurbüroEinmessprotokolle der Datenkabel (TDR-Verfahren), VerkabelungsdokumentationDatenblätter auf Anforderung für Datenkabel, Patchfelder, Anschlussdosen, PatchkabelRevisionsunterlagen 2-fach Papier + digital (PDF, DWG, Word, Excel) mit SchlussrechnungEinweisungsprotokoll für Haustechniker/Betriebsleiter mit mindestens 3 UnterschriftenPauschale Wartungsvertragskonditionen für Sicherheitsbeleuchtung (4 Jahre + 1 Jahr)Plausible Kalkulationsnachweise bei Nachtragsangeboten

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Registereintrag und berufliche Zulassung

Eintragung in einem der folgenden Register (oder begründete Nicht-Eintragungspflicht):

HandelsregisterHandwerksrolle (Handwerkskarte)Industrie- und Handelskammer (IHK)

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Angabe des Umsatzes in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren für vergleichbare Leistungen, einschließlich ARGE-Anteile.

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Nachweis der für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte – gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal – sowie der durchschnittlichen Beschäftigtenzahl in den letzten 3 Jahren.

Bei Angebot in engerer Wahl zusätzlich:

3 Referenznachweise vergleichbarer Leistungen der letzten 5 KalenderjahreGewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerksrolle/IHK-EintragUnbedenklichkeitsbescheinigungen (Sozialkasse, Finanzamt, § 48b EStG, Berufsgenosschaft mit Lohnsummen)ggf. Insolvenzplan

Ausschlussgründe und Zuverlässigkeit

Kein Insolvenzverfahren anhängig (bzw. Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt)Keine schweren Verfehlungen gemäß § 6e EU VOB/AIn den letzten 2 Jahren keine rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten mit Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 €Keine Ausschlussgründe nach § 6e EU Abs. 6 VOB/A (bzw. Selbstreinigung nachgewiesen)Ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen zu Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft

Ab Auftragssumme ≥ 30.000 € wird zusätzlich ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO angefordert.

Fachliche Eignung der eingesetzten Firmen

Schaltanlagenbauer für NSHV/ZHV/HVT: 'geeigneter Schaltanlagenbauer mit entsprechenden Referenzen'; Bauartnachweis nach DIN EN 61439-1/-2; auf Anforderung ReferenzlisteFachunternehmen für Brandschottungen: zertifiziert, F90 nach DIN 4102, DIBt-bauaufsichtlich zugelassenes System, Nachweis ständiger FremdüberwachungBlitzschutzfirma: zuständige Fachfirma für ErdungsarbeitenPräqualifizierte Unternehmen: Angabe der Nummer im Präqualifikationsverzeichnis (auf Anforderung)Deutsche Übersetzung für nicht-deutsche Bescheinigungen
Referenzprojekte
3 (bei Angebot in engerer Wahl) ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre

Vergleichbare Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren; bei engerer Wahl drei Referenznachweise mit Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang, eingesetzten Arbeitskräften, technischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme und vertraglicher Bindung sowie Auftraggeberbestätigung

Auftragnehmerbestätigung über vertragsgemäße Ausführung; zusätzlich Referenzenliste des Schaltanlagenbauers auf Anforderung

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Geringe Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 61%4–10 · 37%11+ · 2%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 24 erledigt
Angebotsunterlagen (Pflicht)
Auf Verlangen der Vergabestelle nachzureichen
Fachfirmen und Qualifikationsnachweise
Technische Dokumentation / Ausführung

Verlauf dieser Vergabe

2 Bekanntmachungen
  1. 09.10.2026Ausschreibung
    • Ausführungsort: 29451 Dannenberg (Elbe) → 29490 Neu Darchau
  2. 09.10.2026Ausschreibungauf dieser Seite
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Diese Ausschreibung mit KI prüfen
Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber
Samtgemeinde Elbtalaue
Ort
29451 Dannenberg (Elbe), Niedersachsen
Kategorie
Niedersachsen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung
29451 Dannenberg (Elbe)
Niedersachsen

Weitere Ausschreibungen Niedersachsen

Alle anzeigen →
Niedersachsen

Teilsanierung Jugend- und Kulturzentrum CD-Kaserne-Heizungsarbeiten

Landkreis Celle · 29221 CelleFrist: Niedersachsen

GS Winsen Kuechenerweiterung-Elektroinstallationsarbeiten

Landkreis Celle · 29308 Winsen (Aller)Frist: Niedersachsen

Gleis- und Tiefbauarbeiten - GE Bogen Schwarzer Baer mit Weichen 80.01_02

Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH · 30163 HannoverFrist: Niedersachsen

Erneuerung Signalisierung Bahnuebergaenge

Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH · 30163 HannoverFrist: Niedersachsen

Gleisbauarbeiten - Ueberweg Fuhsestrasse

Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH · 30163 HannoverFrist: Niedersachsen

Gehölzbeseitigung für den Neubau der Ortsumgehung Bexten im Zuge der Kreisstraße 319

Landkreis Emsland · 49716 MeppenFrist:

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit