Ausschreibungen Bayern
Neubau kbo-Inn-Salzach-Klinikum - Errichtung Pflegegebäude BT C + D - 107_3-4101 Sanitär BT C+D
kbo-Inn-Salzach Klinikum gGmbH | Vergabekammer Südbayern - Regierung von Oberbayern | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Wasserburg, BayernVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum geht's?
Es werden Sanitärinstallationsarbeiten für zwei neue Pflegegebäude (Bauteile C und D) des kbo-Inn-Salzach-Klinikums in Wasserburg am Inn vergeben.
Was ist zu tun?
Komplette Sanitärinstallation: Trinkwasser-, Abwasser-, Regenwasser- und FeuerlöschleitungenSanitärobjekte (WC, Waschtische, Duschen, etc.) und VorwandtechnikEnthärtungsanlagen und HebeanlagenBrandschutz, Dämmung, DokumentationOptional: Wartungsvertrag für Hebe- und Enthärtungsanlagen
Wichtige Fristen:
Angebotsfrist: 22.09.2026, 10:00 Uhr. Abgabe ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform (www.deutsche-evergabe.de).
Was muss mit dem Angebot eingereicht werden?
Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124), Erklärung Bezug Russland (127), Angebotsschreiben, Leistungsverzeichnis mit Preisen, Preisermittlungsformblätter, Vertragsformular für Instandhaltung.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristAUG2026 FEB AUG FEB AUG FEB AUG FEB AUG FEB AUG FEB AUG FEB
Veröffentlichung16. Aug. 2026
Angebotsfrist22. Sep. 2026
Nachforderungsfrist Unterlagenca. 22. Sep. – 28. Sep. 2026
Bindefrist22. Sep. – 11. Dez. 2026
Erwarteter Leistungsabruf1. März – 31. Mai 2027
Firmeneinweisung BT Cca. 15. März – 29. März 2027
Werk-/Montageplanung BT Cca. 15. März – 10. Mai 2027
Montagebeginn Rohmontagen BT Cca. 15. März 2027
Fertigstellung Wände schließen Takt 1 BT Cca. 15. März – 12. Apr. 2027
Fertigstellung Wände schließen Takt 6 BT Cca. 15. März – 21. Juni 2027
Fertigstellung Decken/Estrich Takt 1 BT Cca. 15. März – 24. Mai 2027
Fertigstellung Decken/Estrich Takt 6 BT Cca. 15. März – 2. Aug. 2027
Fertigstellung Feininstallation Takt 1 BT Cca. 15. März – 20. Dez. 2027
Fertigstellung Feininstallation Takt 6 BT Cca. 15. März 2027 – 28. Feb. 2028
Gesamtfertigstellung BT Cca. 15. März 2027 – 7. Juni 2028
Fertigstellung WC-Container BT Cca. 15. März – 6. Apr. 2027
Fertigstellung Gesamtprojekt15. März 2027 – 31. März 2029
Vertragslaufzeit Bauphase15. März 2027 – 29. Dez. 2028
Montagebeginn Rohmontagen BT Dca. 15. Apr. 2027
Fertigstellung Wände schließen Takt 7 BT Dca. 15. Apr. – 13. Mai 2027
Fertigstellung Wände schließen Takt 12 BT Dca. 15. Apr. – 22. Juli 2027
Fertigstellung Decken/Estrich Takt 7 BT Dca. 15. Apr. – 24. Juni 2027
Fertigstellung Decken/Estrich Takt 12 BT Dca. 15. Apr. – 2. Sep. 2027
Fertigstellung Feininstallation Takt 7 BT Dca. 15. Apr. 2027 – 20. Jan. 2028
Fertigstellung Feininstallation Takt 12 BT Dca. 15. Apr. 2027 – 30. März 2028
Gesamtfertigstellung BT Dca. 15. Apr. 2027 – 8. Juli 2028
Wartungsvertrag BT C – Vertragslaufzeitca. 8. Juni 2028 – 7. Juni 2032
Wartungsvertrag BT C – Festpreiszeitraumca. 8. Juni 2028 – 7. Juni 2030
Wartungsvertrag BT C – Bindefrist Wartungsangebotca. 8. Juni – 8. Dez. 2028
Wartungsvertrag BT D – Vertragslaufzeitca. 9. Juli 2028 – 8. Juli 2032
Wartungsvertrag BT D – Festpreiszeitraumca. 9. Juli 2028 – 8. Juli 2030
Wartungsvertrag BT D – Bindefrist Wartungsangebotca. 9. Juli 2028 – 8. Jan. 2029
Wartungsvertrag BT C – Kündigungsfristca. 8. März – 7. Juni 2032
Wartungsvertrag BT D – Kündigungsfristca. 9. Apr. – 8. Juli 2032
Wartungsvertrag BT C – Verlängerung 1ca. 8. Juni 2032 – 7. Juni 2033
Wartungsvertrag BT D – Verlängerung 1ca. 9. Juli 2032 – 8. Juli 2033
Wartungsvertrag BT C – Verlängerung 2ca. 8. Juni 2033 – 7. Juni 2034bis 2034
Wartungsvertrag BT D – Verlängerung 2ca. 9. Juli 2033 – 8. Juli 2034bis 2034
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Angebotspreis (Wertungssumme aus nachgerechneter Angebotssumme inkl. Nachlässen, Lohngleitklausel-Erstattung und Instandhaltungsangeboten); reine Preiswertung laut Formblatt 211 (Zuschlagskriterium Preis angekreuzt, Mehrere Zuschlagskriterien nicht angekreuzt).
KI-Hinweis: Reine Preiswertung eindeutig aus Formblatt 211 und Bekanntmachung; Wartungsangebot und Instandhaltung fließen laut Unterlagen in die Wertungssumme ein, sind aber kein eigenes Zuschlagskriterium.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenAllgemeine technische Rahmenbedingungen
Arbeiten im laufenden Klinikbetrieb – Rücksicht auf Patienten und AnrainerKoordination mit anderen Gewerken über Taktplan3-Wochen-Planung wöchentlich fortzuschreibenBaustellenmanagement-Software Dalux Field (Pflicht)Werk- und Montageplanung inkl. Prüf- und FreigabevermerkenBaudokumentation (as built)Technische NutzungseinweisungenBetonkerntemperierung beachten (Bohrtiefen max. 100 mm, im Bereich Ortbetonrohre max. 50 mm)Bauarbeitszeit: 07:00–18:00 Uhr werktags (Mo–Sa), Lärmverbot 12:00–13:00 UhrHolzprodukte: FSC/PEFC-Zertifizierung oder Gleichwertigkeitsnachweis
Trinkwasser- und Warmwasserinstallation
Edelstahl-Trinkwasserleitungen (DN 12–108, ca. 6.000 m BT C + ca. 4.700 m BT D)Formstücke, Rohrbefestigungen mit statischem NachweisSchrägsitzventile, Unterputzventile, ZirkulationsregulierventileZirkulationspumpen (Hocheffizienz)Druckminderer, Venturi-StrömungsteilerHygienespülungen, frostsichere AußenarmaturenEnthärtungsanlagen (Dreifachanlage, je 2 Stück pro BT)Ultraschall-Wasserzähler mit M-BusDVGW-Zulassungen für alle TrinkwasserkomponentenWärmedämmung (alukaschierte Steinwolle)
Abwasser- und Regenwasseranlagen
SML-Gussrohre DN 50–200 (ca. 1.950 m BT C / 1.650 m BT D)Schallgedämmte KunststoffrohreDoppel-Abwasserhebeanlagen (fäkalienhaltig, je 2 Stück pro BT)Außenliegende Regenwasserleitungen (Stahl verzinkt DN 70/100)Regenwasserdacheinläufe, BodenabläufeSchmutzwasserdachdurchführungenProvisorische Regenentwässerung für BauphaseKörperschalldämmung nach DIN 4109Wärmedämmung und UV-beständige Dämmung außen
Sanitärobjekte und Vorwandtechnik
WC-Anlagen (wandhängend, teils barrierefrei nach DIN 18040)Waschtisch-Anlagen, Urinal-AnlagenDuschanlagen, EntspannungsbäderAusgussbecken, Küchen-AnlagenVorwandelemente für WC, Urinal, Waschtisch, Dusche, Ausgussbecken, KücheTraversen, Montageplatten, BauhülsenBemusterung der BauteileBarrierefreie Ausstattungen (Stützklappgriffe, Timeout-WCs)
Feuerlöschanlagen und Brandschutz
Trockene Feuerlöschleitungen DN 32–80 mit Einspeisung und Entnahmestellen (je 4 Stück pro BT)Schlauchanschlussarmaturen, WandschränkeHandfeuerlöscher (Schaum, 6–12 LE, ca. 32 Stück pro BT)Brandschutz-Durchführungen für Trinkwasser und SchmutzwasserF90-Bekleidung FeuerlöschleitungenSachverständigenprüfung, DruckprobenBrandschutzschaum, Rohrdurchführungsschalen
Bauhilfsleistungen und Dokumentation
Baustelleneinrichtung inkl. Auf-/AbbauKernbohrungen (Stahlbeton und Trockenbau)Befestigungskonstruktionen (Formstahl/Profilstahl)Bauwasserversorgung inkl. Heizbänder2 WC-Container (Eigen- und Fremdgewerke) inkl. Unterhalt (100 Wo)Anschlussarbeiten WC-Container (Abwasser, Strom, Heizband)Druckproben, Spülungen, Probebetrieb (4 Wochen)Trinkwasserbeprobung durch zugelassenes InstitutInbetriebnahme, Einweisung BedienpersonalBestandsunterlagen (Papier + USB)Fotodokumentation (bis 800 Fotos)Strangschemata (laminiert) für Abwasser, Trinkwasser, Feuerlöschanlage
Wartung und Inspektion (optionaler Vertragsteil)
Wartung und Inspektion der Doppel-Abwasserhebeanlagen (2 Stück pro BT)Wartung und Inspektion der Enthärtungsanlagen mit Salzbehälter (2 Stück pro BT)Regelmäßige Inspektionen (3-, 6-, 12-, 24-monatlich)Kleine Instandsetzungsarbeiten bis 25 EUR netto je Wartung und AnlageStörungsbeseitigung innerhalb betriebsüblicher ArbeitszeitVertragslaufzeit ab Abnahme, zunächst 4 Jahre, automatische Verlängerung um 1 Jahr
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenAllgemeine Eignungsanforderungen
Fachliche Eignung:
Eintragung im Handelsregister ODER Handwerksrolle ODER IHKFachunternehmer für Sanitär-/HLS-InstallationenFähigkeit zur Erstellung von Werkstatt- und MontageplanungDVGW-Zertifizierungen für Trinkwasserarmaturen
Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit:
Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren (Bauleistungen und vergleichbare Leistungen)
Technische Leistungsfähigkeit:
Verfügbarkeit erforderlicher ArbeitskräfteJahredurchschnittliche Beschäftigtenzahl in den letzten 3 Kalenderjahren, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal
Zuverlässigkeit:
Keine Ausschlussgründe gem. § 6e EU VOB/AKeine Eintragungen im WettbewerbsregisterOrdnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft in der BerufsgenossenschaftKein Insolvenzverfahren
Referenzen
Bei nicht präqualifizierten Bietern: Drei Referenznachweise über vergleichbare Sanitärinstallationsleistungen aus den letzten 5 Kalenderjahren (oder dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum).
Pro Referenz sind anzugeben:
AnsprechpartnerArt der ausgeführten LeistungAuftragssummeAusführungszeitraumMaßgeblicher Leistungsumfang mit MengenZahl der durchschnittlich eingesetzten ArbeitnehmerTechnische und gerätespezifische AnforderungenArt der Baumaßnahme (Neubau/Umbau)Vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer)Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung
Nachunternehmer und Eignungsleihe
Nachunternehmer müssen fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig seinÜbertragung von Leistungsteilen nur mit Zustimmung des AuftraggebersArt und Umfang der Nachunternehmerleistungen, Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (inkl. Mitgliedsnummer) sind in Textform mitzuteilenBei Eignungsleihe: Präqualifikations-Nummer ODER Formblatt 124 des anderen Unternehmens vorlegen
Haftpflichtversicherung
Betriebshaftpflichtversicherung in angemessener Höhe (auf Verlangen nachzuweisen)Deckung von Sach-, Vermögens- und PersonenschädenBei leichter Fahrlässigkeit: Sachschäden max. 500.000 EUR je Schadensfall / 1.000.000 EUR insgesamt; Vermögensschäden max. 500.000 EUR insgesamt
Ausschluss Russland-Bezug
Bieter sind ausgeschlossen, wenn:
Russische Staatsangehörigkeit oder Niederlassung in Russland vorliegtMehr als 50% Anteile von Personen/Unternehmen mit Russland-Bezug gehalten werdenIm Namen oder auf Anweisung von Russland-bezogenen Personen/Unternehmen gehandelt wird
Bei Eignungsleihe/Nachunternehmer/Lieferanten mit Russland-Bezug: Leistungen dürfen 10% der Auftragssumme nicht überschreiten – sonst Ausnahme nach Art. 5k Abs. 2 EU-VO 2022/576 erforderlich.
Organisatorische Anforderungen
Geeignetes Personal für Bauzeitenterminplanung und -ausführungFähigkeit zur parallelen Erbringung von Leistungen (Taktung + Nordspange Magistrale)Ausreichende Teamstärke für Gesamtbauzeit und parallele Taktungen (12 Taktungen gesamt: 6 pro Gebäude)Haftungsübernahme-Vereinbarungen (z.B. GEG, ZVSHK)
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 KalenderjahreVolumen: nicht spezifiziert
Drei Referenznachweise über vergleichbare Sanitärinstallationsleistungen aus den letzten 5 Kalenderjahren
Vergleichbare Leistungen im Bereich Sanitärinstallation; Angabe Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblicher Leistungsumfang mit Mengen, eingesetzte Arbeitnehmer, technische Anforderungen, Art der Baumaßnahme, vertragliche Bindung; Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 26%4–10 · 61%11+ · 13%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 22 erledigt
Pflichtunterlagen zum Angebot
Preisermittlung und Kalkulation
Bei Bietergemeinschaft oder Nachunternehmer
Weitere Erklärungen (optional/falls zutreffend)
Auf Verlangen der Vergabestelle nachzureichen
Formale Anforderungen
Verlauf dieser Vergabe
3 Bekanntmachungen- 15.09.2026Ausschreibungauf dieser Seite
- Abgabefrist: 22.09.2026 → 22.10.2026
- 17.08.2026Ausschreibung
- 16.08.2026Ausschreibung
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
kbo-Inn-Salzach Klinikum gGmbH | Vergabekammer Südbayern - Regierung von Oberbayern | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
83512 Wasserburg
Ort
83512 Wasserburg
Kategorie
Bayern
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.deutsche-evergabe.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
83512 Wasserburg
Bayern
Weitere Ausschreibungen Bayern
Alle anzeigen →Bayern
Lieferung und Montage einer ueberdachte Fahrradabstellanlage, U-Bahnstation Thalkirchen
Landeshauptstadt Muenchen, Baureferat · 81671 MuenchenFrist: BayernVE400.045 Medien - / Bühnentechnik, Brandschutzvorhang
Drees & Sommer GmbH · 86609 DonauwörthFrist: BayernIHKjobfit! Schülercoaching
IHK für München und Oberbayern · 00000 MünchenFrist: BayernGemeinde Zusamaltheim - Kanalerneuerung Untere Dorfstraße
VG Wertingen für die Gemeinde Zusamaltheim · 86637 ZusamaltheimFrist: BayernVerkehrsflächen und Freiflächengestaltung - Krankenhausstraße in Mindelheim
Stadt Mindelheim · 87719 MindelheimFrist: BayernRV Buchbinderarbeiten
Freistaat Bayern vertreten durch den Bayerischen Landtag - Landtagsamt · 81675 MünchenFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit