Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen
Neubau von Erweiterungsanbauten an der Franziskus Schule - Elektroarbeiten
Kreis Viersen - Abteilung 11/1 | Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Viersen-Süchteln, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenAuftraggeber: Kreis Viersen (Zentrale Vergabestelle, Maßnahmennummer K-VIERSEN-2026-0039), offenes Verfahren nach VOB/A.
Gegenstand: Elektroarbeiten für den Neubau von Erweiterungsanbauten an der Förderschule Franziskus Schule (Schwerpunkt geistige Entwicklung), Josef-Deilmann-Straße 1, 41749 Viersen-Süchteln.
Was gefordert wird:
Elektroinstallation im Neubau (Starkstrom und Schwachstrom), inklusive Verteilungen, Kabel, Beleuchtung, Datenverkabelung und BrandmeldekabelPhotovoltaik-Anlagen auf den Flachdächern (laut Leistungsverzeichnis zusammen 109,02 kWp)Elektroarbeiten im Bestandsgebäude (neue Vorverteilung, Küchenumbau)
Zeitraum: Geplante Ausführung vom 22.02.2027 bis 30.03.2028.
Zuschlag: nach Preis.
Hinweis: Die Unterlagen widersprechen sich bei der Losanzahl. Die Vergabestelle nennt eine ungeteilte Vergabe ohne Lose. Ein Leistungsverzeichnis spricht dagegen von drei Teil-LVs.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristNOV2023 MAI NOV MAI NOV MAI NOV MAI NOV
Referenz-Nachweiszeitraum1. Jan. 2023 – 30. Sep. 2026
Veröffentlichung13. Okt. 2026
Angebotsfrist16. Nov. 2026
Angebotsöffnung16. Nov. 2026
Bindefrist16. Nov. 2026 – 15. Jan. 2027
Ausführungszeitraum22. Feb. 2027 – 30. März 2028
Rohinstallation22. Feb. – 20. Aug. 2027
Baustromverteiler Laufzeitca. 22. Feb. 2027 – 7. Feb. 2028
Monatliche Prüfung Baustrom (BGI 608)ca. 22. Feb. 2027 – 22. Juni 2028bis 2028
Wartung Baubeleuchtungca. 22. Feb. 2027 – 30. März 2028
Feininstallation21. Jan. – 30. März 2028
RügefristDatum offen15 Kalendertage ab Eingang der Mitteilung, dass einer Rüge nicht abgeholfen wird; ohne Eingangsdatum nicht datierbar.
Vorlage VDE-BescheinigungenDatum offenBescheinigungen für Leuchten ohne VDE/ENEC-Zeichen sind bei Auftragserteilung unaufgefordert vorzulegen.
Vorlage BrandschutznachweiseDatum offenAmtliche Nachweise sind vor Ausführung der jeweiligen Brandschutzleistung vorzulegen.
Schaltanlagen-DokumentationDatum offenDokumentation ist vor Fertigungsbeginn einzureichen; gebaut wird erst nach schriftlicher Freigabe.
Mehraufwand Tausch SamstagDatum offenGilt nur, falls der Tausch des Überflurverteilers nicht in den Schulferien erfolgen kann.
StundenlohnnachweiseDatum offenSpätestens am ersten Tag nach Ausführung zur Abzeichnung einreichen.
RevisionsunterlagenDatum offenFrühzeitig vor Ende der Baumaßnahme dem Bauherrn zur Prüfung vorlegen; Voraussetzung für die Abnahme.
Notlicht BetriebsdauertestDatum offenProduktmerkmal der Sicherheitsbeleuchtung: alle 6 Monate, Erinnerung nach 12 Monaten.
Garantie WechselrichterDatum offenMindestens 5 Jahre; Bezugspunkt im Dokument nicht genannt.
Ersatzteilverfügbarkeit LeuchtenDatum offenMindestens 5 Jahre; Bezugspunkt im Dokument nicht genannt.
Wartung SicherheitsbeleuchtungDatum offen4 Jahre Gesamtwartungszeitraum, Beauftragung erst nach Abnahme durch den Nutzer.
Speicherung Prüfbuch SicherheitsbeleuchtungDatum offenMindestens 4 Jahre; Bezugspunkt im Dokument nicht genannt.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Wertungssumme aus den nachgerechneten Angebotssummen (niedrigster Preis). Die Position 1.19.220 Wartung (4 Jahre) ist Teil der Angebotssumme und wird nicht als eigenes Kriterium gewertet.
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden aus den nachgerechneten Angebotssummen ermittelt, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten. Werkstätten für Behinderte erhalten bei der Berechnung der Wertungssumme einen Bonus von 15 Prozent.
KI-Hinweis: Nur das Zuschlagskriterium Preis (100 %) ist angekreuzt; Formblatt 227 ist nicht beigefügt, die Position 1.19.220 Wartung wird laut LV in der Angebotswertung berücksichtigt, hat aber keine eigene Gewichtung.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenGegenstand und Ort der Baumaßnahme
Elektroarbeiten für den Neubau von Erweiterungsanbauten an der Franziskus Schule (Förderschule, Schwerpunkt geistige Entwicklung)Ort: Josef-Deilmann-Straße 1, 41749 Viersen-SüchtelnNeubauten in Holzbauweise (Gebäude Süd und West)Ausführungszeitraum geplant vom 22.02.2027 bis 30.03.2028 (Rohinstallation ca. 6 Monate, Feininstallation ca. 2 Monate)
Elektroinstallation im Neubau (Starkstrom und Schwachstrom)
Baustromversorgung und Baubeleuchtung während der Bauzeit, inklusive monatlicher Prüfung und WartungTausch des Überflurverteilers (Kabelverteilschrank 400 A, Freischalten an der Trafostation)Neue Niederspannungshauptverteilung (Einspeisung 250 A) mit Standverteilern, Schutz- und Schaltgeräten, Zählern und StromwandlernUnterverteilungen für die Anbauten Süd und WestKabel und Leitungen (halogenfrei), Kabeltragsysteme, Verlegesysteme und InstallationsmaterialInstallationsgeräte (Schalter, Steckdosen, Bewegungs- und Präsenzmelder, DALI-Dimmer, NOT-AUS)LED-Beleuchtung innen und außen, Beleuchtung in F30-DeckenAußenbeleuchtung über Kabelgraben und KleinverteilerBlitzschutz und PotentialausgleichSonnenschutzsteuerung mit Motorsteuereinheiten, Inbetriebnahme und ProgrammierungLichtrufanlage für behindertengerechte WCBrandmeldekabelanlage (nur Verkabelung) und Sicherheitskabel E30/E90Sicherheitsbeleuchtung mit zentraler Überwachung und Wartung über 4 JahreDatenverkabelung (Kupfer Cat. 7, ca. 3.000 m), Netzwerkschränke und LWL-Verkabelung mit MessungenBrandschutzmaßnahmen (Mörtel-, Weich- und Schaumschotts S90)Durchbrüche in Beton und Trockenbau
Photovoltaik-Anlagen
Zwei Anlagen auf Flachdächern mit zusammen 109,02 kWp (90,16 kWp und 18,86 kWp)237 Solarmodule à 460 WWechselrichter: 4 Stück à 20 kW und 1 Stück à 17,5 kWUnterkonstruktion und Wechselrichterrahmen für Flachdach, WindlastberechnungDC-Verkabelung, Kabeltragesystem, Netzanschluss mit NA-Schutz und RundsteuerempfängerPlanung, Stringplanung, Ertragsberechnung und VerschattungsanalysePrüfungen, Inbetriebnahme und Anmeldungen (Netzanschluss, Marktstammdatenregister u. a.)
Elektroarbeiten im Bestandsgebäude
Neue Vorverteilung NSHV (Schaltanlage bis 800 A)Kabel und Leitungen für BestandKüchenumbau: Unterverteilung Küche, Verlegesysteme, InstallationsmaterialInstallationsgeräte (Schalter, Steckdosen, CEE-Dosen, NOT-AUS)LED-Beleuchtung, Potentialausgleich, Datenverkabelung (Cat. 6+/7)Brandschutzmaßnahmen und Durchbrüche
Gemeinsame Ausführungsbedingungen
Montagehöhen bis ca. 4 m; darüber mobiles Gerüst (Titel Sonstige Leistungen)Anschlussarbeiten und Kleinmaterial sind in die Einheitspreise einzurechnenMontagepläne, Schaltanlagen-Dokumentation und Revisionsunterlagen gehören zum LeistungsumfangStundenlohnarbeiten sind im Leistungsverzeichnis vorgesehen (ca. 20 Stunden, unverbindlich)
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenReferenzen
Mindestens drei vergleichbare Referenzprojekte: Elektroarbeiten bei Bauvorhaben mit Bildungsbezug, Neubau oder UmbauAuftragswert mindestens 600.000,00 EUR netto je ProjektAbschluss der Arbeiten zwischen 01.01.2023 und 30.09.2026
Registereintragung und Berufsbefähigung
Eintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle oder bei der IHK (eines davon genügt)Erklärung, dass die erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehenAngabe der durchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte der letzten drei Jahre nach LohngruppenMitgliedschaft in einer Berufsgenossenschaft ist erforderlich
Ausschlussgründe und Erklärungen
Kein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt, nicht in LiquidationKeine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/A oder nachgewiesene SelbstreinigungKeine Verurteilungen laut Gewerbezentralregister, die Ausschlussgründe begründenOrdnungsgemäße Erfüllung der Steuer-, Abgaben- und SozialversicherungspflichtenEigenerklärung Russlandsanktionen-EU (kein russischer Staatsangehöriger oder in Russland niedergelassen, Anteile unter 50 %)Gültige Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG; Änderungen sind mitzuteilen
Nachweise bei Kapazitäten Dritter und Nachunternehmern
Verzeichnis der Leistungen oder Kapazitäten anderer Unternehmen bei EignungsleiheVerpflichtungserklärung anderer Unternehmen auf gesondertes VerlangenAngaben zu Nachunternehmern, sofern Leistungen weitergegeben werden
Fachliche Anforderungen an Personal und Ausführung
Bedienung der Schaltanlage nur durch ElektrofachkräfteProgrammierung der Sonnenschutzsteuerung durch Hersteller oder geschultes PersonalMontage und Prüfung der Schaltanlage durch Hersteller oder autorisierte VertragspartnerFachunternehmerbescheinigung für die BrandmeldeanlageBrandschutzsysteme nur mit gültiger Zulassung und Übereinstimmungserklärung
Hinweis zur Vollständigkeit
Die vollständigen Eignungs- und Ausschlusskriterien sind in den vorliegenden Auszügen nicht enthalten.Die Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) nennt zusätzlich die Vorlage eines Auszugs aus dem Gewerbezentralregister bei einem Zuschlag über 30.000 EUR.
Referenzprojekte
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: Abschluss der Arbeiten zwischen 01.01.2023 und 30.09.2026Volumen: mindestens 600.000,00 EUR netto je Projekt
Mindestens drei Referenzprojekte: Elektroarbeiten bei Bauvorhaben mit Bildungsbezug (z. B. Schulen, Hochschulen, VHS), Neubau- oder Umbauprojekte
Nachweise mit dem Angebot. Für die engere Wahl sind laut Eigenerklärung zur Eignung Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Mengen, Arbeitnehmerzahl und Bestätigung des Auftraggebers anzugeben.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 53%4–10 · 44%11+ · 2%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 52 erledigt
Angebotsabgabe und Formalien
Preisangaben
Eignungsnachweise und Erklärungen
Technische Unterlagen und Nachweise
Pläne, Prüfungen und Abnahme
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Kreis Viersen - Abteilung 11/1 | Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
41747 Viersen
Ort
41749 Viersen-Süchteln
Kategorie
Nordrhein-Westfalen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.kreis-viersen.de/ ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
41749 Viersen-Süchteln
Nordrhein-Westfalen
Weitere Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen
Alle anzeigen →Nordrhein-Westfalen
BLB NRW / NL DO / RUB Tierhaus (WE 2188) /Abbrucharbeiten mit Schadstoffsanierung Tierhaus -NSZ-N-Süd-Zoologie an der RUB / 010-26-00322
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund · 44801 BochumFrist: Nordrhein-WestfalenNeubau 1 LSA; OWL098 L 945 / K 8 Lage
Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe · 32791 LageFrist: Nordrhein-WestfalenDachsanierung 2.BA Marie-Curie-Gymnasium
Stadt Bergkamen · 59199 BönenFrist: Nordrhein-WestfalenRahmenvertrag für Schadstoffsanierungen im Ratinger Stadtgebiet für das Jahr 2027
Stadt Ratingen, Der Bürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle · 40878 RatingenFrist: Nordrhein-WestfalenRahmenvertrag für Schadstofferkundungen im Ratinger Stadtgebiet für das Jahr 2027
Stadt Ratingen, Der Bürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle · 40878 RatingenFrist: Nordrhein-WestfalenPrüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel
Stadt Ratingen, Der Bürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle · 40878 RatingenFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit