Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Rückbau- und Sanierungsarbeiten - Bau B und Gemeindehalle
Große Kreisstadt Remseck am Neckar | Vergabekammer Baden-Württemberg | Schlichtungsstelle Vergaben | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Remseck am Neckar - Aldingen, Baden-WürttembergVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenDie Stadt Remseck am Neckar vergibt im offenen Verfahren den Rückbau und die Schadstoffsanierung zweier Bestandsgebäude der Wilhelm-Keil-Schule am Bildungscampus Aldingen:
Los Bau B: Teilrückbau des östlichen Anbaus (Baujahr 1980) inkl. Schadstoffsanierung (Asbest, KMF).Los Gemeindehalle: Komplettrückbau (Baujahr 1956, Erweiterungen 1960/1974) inkl. Schadstoffsanierung (Asbest, KMF, PAK).
Beide Lose umfassen Entkernung, Gebäuderückbau bis UK Bodenplatte/Fundamente (inkl. Pfahlkopfrückbau), Haufwerksbildung, sortenreine Entsorgung/Verwertung sowie Herstellung eines verdichteten Erdplanums. Andienung beider Lose über die Neckarkanalstraße.
Angebotsfrist: 04.11.2026, 08:30 Uhr (Einreichung elektronisch über www.vergabe24.de).
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristSEP2026OKTNOVDEZJAN2027FEBMÄRAPRMAIJUN
Veröffentlichung23. Sep. 2026
Bieterfragen-Frist26. Okt. 2026
Angebotsfrist4. Nov. 2026
Angebotsöffnung4. Nov. 2026
Bindefrist4. Nov. – 22. Dez. 2026
Ausführungsbeginn Bau B25. Jan. 2027
Vertragslaufzeit25. Jan. – 18. Juni 2027
Ausführungsbeginn Gemeindehalle1. März 2027
Fertigstellung Bau B30. Apr. 2027
Fertigstellung Gemeindehalle18. Juni 2027
VertragsabschlussDatum offenKein festes Datum in den Unterlagen
GefährdungsbeurteilungDatum offenVom Auftragnehmer spätestens 14 Tage nach Auftragserteilung zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben.
Baufristenplan vorlegenDatum offenBaufristenplan ist 14 Werktage nach Auftragserteilung vom Auftragnehmer vorzulegen und bei Friständerungen unverzüglich zu überarbeiten.
Haufwerksbeprobung LagerdauerDatum offenIn der Regel 10 Werktage ab Aufsetzen des Haufwerks bis zum Vorliegen der Deklarationsanalyse (Fremdüberwachung).
SchlusszahlungsfristDatum offen40 Tage Frist für die Schlusszahlung (Verlängerung gemäß §16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B) – abhängig vom Abnahme-/Abrechnungszeitpunkt.
Verjährungsfrist MängelansprücheDatum offen4 Jahre ab Abnahme für Mängelansprüche am Gesamtauftrag (gemäß Besonderen Vertragsbedingungen).
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Zuschlagskriterium Preis (einziges Zuschlagskriterium) – Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält den Zuschlag
KI-Hinweis: In den Vergabeunterlagen (KEV 110.2, Nr. 5.5) ist ausschließlich das Zuschlagskriterium Preis angekreuzt; dies deckt sich mit der Bekanntmachung (Preis, Gewicht 100%).
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenGemeinsame Leistungen für beide Lose
Baustelleneinrichtung: Einrichtung, Vorhaltung und Rückbau inkl. Bauzaun (bauseits), Bauwasser und Baustrom (bis ca. 200 m Strecke), Verkehrssicherung, Leitungssicherung.Schadstoffsanierung: Asbest (TRGS 519), KMF/Künstliche Mineralfasern (TRGS 521), bei Gemeindehalle zusätzlich PAK (TRGS 551).Gebäudeentkernung: Demontage technischer/elektrischer Anlagen, schadstoffbelasteter Baustoffe und Bodenaufbau bis zur Betonplatte.Gebäuderückbau: maschineller Rückbau bis UK Bodenplatte/Fundamente inkl. Pfahlkopfrückbau.Außenanlagen: Beräumung, Rückbau von Asphalt- und Pflasterflächen, Grünflächen; Verfüllung entstehender Grüben mit Bodenmaterial BM-0*.Haufwerksbildung: sortenrein auf dem Baufeld zur Beprobung durch Fremdüberwachung (Lagerdauer i.d.R. 10 Werktage).Entsorgung/Verwertung: mineralische und nichtmineralische Materialfraktionen getrennt entsorgen; Nachweisführung über Wiege- und Übernahmescheine.Verdichtungskontrollen (Lastplattenversuche) und Herstellung eines verdichteten Erdplanums.Arbeits- und Emissionsschutz: Staubminderungskonzept, Einhaltung Immissionsrichtwerte Mischgebiet 60 dB, TRGS 505/524 (Blei).Verkehrssicherungspflicht für das Baufeld inkl. ÖPNV/Schulbus auf Neckarkanalstraße.Fachbauleitung nach LBO, deutschsprachiger Bauleiter jederzeit erreichbar.Dokumentationspflichten: tagesaktuelles Bautagebuch, Bauablaufplan, Abbruchanweisung/Abbruchstatik, BE-Plan, Emissionsschutzplan, Massen- und Entsorgungsdokumentation.Separate Abrechnung der beiden Titel Bau B und Gemeindehalle.Stundenlohnarbeiten (Werkpolier, Baufacharbeiter, Baufachwerker, Baustellenleiter; je 15 h) und Gerätekosten (Bagger >1 m³, Planierraupe >75 kW, Frontlader, Vibrationswalze, Schneidgerät, LKW-Kipper; je 10 h) auf Nachweis.Tagessatz Baustellenstillstand (5 Tage) bei vom Auftragnehmer nicht zu verantwortenden Stillständen.Andienung Bau B: Zufahrt über Neckarkanalstraße.
Erfüllungsort
Bildungscampus Aldingen, 71686 Remseck am Neckar – Aldingen (Wilhelm-Keil-Schule, Neckarkanalstraße).
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFachliche und persönliche Eignung
Eintragung in Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK (oder keine Pflicht).Verfügbarkeit erforderlicher Arbeitskräfte; deutschsprachiger Bauleiter als verantwortlicher Fachbauleiter nach LBO für Schadstoffsanierung jederzeit erreichbar.Fachbauleitererklärung: nachweislich erfahrene Person, die Unfallverhütungsvorschriften und Bauordnung kennt; Wechsel ist der Bauleitung vor Beginn mitzuteilen.Keine schweren Verfehlungen gemäß § 6e EU VOB/A, keine Verurteilungen wegen Verstößen mit Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldbuße > 90 Tagessätze bzw. > 2.500 € in den letzten 2 Jahren.Kein Insolvenzverfahren; ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen; Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft.
Wirtschaftliche und finanzielle Eignung
Nachweis über Präqualifikation (PQ-Nummer im Angebotsschreiben Nr. 5.3 eintragen) ODER Eigenerklärung zur Eignung (KEV 179) bzw. Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).Umsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre (Bauleistungen und vergleichbare Leistungen).Bei Einsatz anderer Unternehmen (Eignungsleihe) für wirtschaftliche/finanzielle Kriterien: gemeinsame Haftung für die Auftragsausführung.
Technische Eignung
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahren (Baumaßnahme, Bauherr, Leistung, Ausführungszeit, Auftragswert, eigene Leistungsanteile, Rolle, eingesetztes Personal).Sachkundenachweise TRGS 519 (Asbest) und TRGS 521 (KMF) sind zwingend vorzulegen.Bei Bedarf: zusätzliche auftragsspezifische Einzelnachweise.Nachunternehmer müssen ebenfalls die Anforderungen an Leitung und Aufsicht erfüllen; mindestens 70 v.H. der Leistung mit Stammarbeitskräften erbringen.
Sicherheits- und Compliance-Anforderungen
Sanktionsfreiheit gemäß Art. 5k VO (EU) 833/2014 (Eigenerklärung Russland-Sanktionen).Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW.Selbstverpflichtung gegen Kinderarbeit.Bei Auftragswert > 50.000 €: Auskunft aus Melde- und Informationsstelle; ab 30.000 € zusätzlich Wettbewerbsregister-Abfrage.Mischkalkulationen sind ausgeschlossen.
Referenzprojekte
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 abgeschlossene KalenderjahreVolumen: nicht in Unterlagen beziffert
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahren
Vergleichbare Rückbau-/Schadstoffsanierungsleistungen; Angabe von Baumaßnahme, Bauherr, Leistung, Ausführungszeit, Auftragswert, eigener Leistungsanteil, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), eingesetztes Personal und Ansprechpartner. Schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers erst auf Verlangen nach Shortlist-Eintritt.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben11+Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 15 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 3%4–10 · 40%11+ · 57%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 24 erledigt
Angebotsformulare und Eigenerklärungen
Konzepte und technische Unterlagen mit dem Angebot
Unterlagen bei Bietergemeinschaft oder Nachunternehmereinsatz
Während der Ausführung vorzulegen
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Große Kreisstadt Remseck am Neckar | Vergabekammer Baden-Württemberg | Schlichtungsstelle Vergaben | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
71686 Remseck am Neckar
Ort
71686 Remseck am Neckar - Aldingen
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.stadt-remseck.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
71686 Remseck am Neckar - Aldingen
Baden-Württemberg
Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Alle anzeigen →Baden-Wuerttemberg
Augen-Befundsystem (AuBS) für die Augenklinik
Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH · KarlsruheFrist: Baden-WuerttembergVgV Fachplanung TGA Elektro - Sanierung und Teilneubau des Hallenbades in Kressbronn a.B.
Gemeinde Kressbronn a. B. | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuung · Gemeinde Kressbronn a. B.Frist: Baden-WuerttembergVgV Fachplanung TGA Badewassertechnik - Sanierung und Teilneubau des Hallenbades in Kressbronn a.B.
Gemeinde Kressbronn a. B. | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuung · Gemeinde Kressbronn a. B.Frist: Baden-WuerttembergVgV Tragwerksplanung - Sanierung und Teilneubau des Hallenbades in Kressbronn a.B.
Gemeinde Kressbronn a. B. | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuung · Gemeinde Kressbronn a. B.Frist: Baden-WuerttembergVgV Fachplanung TGA HLS - Sanierung und Teilneubau des Hallenbades in Kressbronn a.B.
Gemeinde Kressbronn a. B. | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuung · Gemeinde Kressbronn a. B.Frist: Baden-WuerttembergVgV Objektplanung Gebäude - Sanierung und Teilneubau des Hallenbades in Kressbronn a.B.
Gemeinde Kressbronn a. B. | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuung · Gemeinde Kressbronn a. B.Frist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit