Sonnenschirme Kindertagesstätten 2026

Landschaftsbauarbeiten gemäß DIN 18 320 – Lieferung, Fundamentierung und Montage von Sonnenschirmen an städtischen Kindertagesstätten und einem Schulhof. Die Leistung wird als Gesamtauftrag vergeben (keine losweise Vergabe).

16 Mastschirme 4 x 4 m (rechteckig) – Fabrikat Caravita, Typ Samara oder gleichwertig; Aluminiummast Ø 50 mm; Acrylmarkisentuch mit cleangard, 5 Jahre Garantie.

4 Ampelschirme Ø 4 m (rund) – Fabrikat May, Typ Rialto oder gleichwertig; Schirmmast Ø 76 mm; Tex-Acryl-Bespannung, 5 Jahre Garantie.

Farbtöne je Standort: grau (5300), hellbraun (5310) oder beige (6800). Gestell pulverbeschichtet anthrazit. Schutzhülle inklusive.

1. Betriebskindergarten Zähringerstr. 55 – Innenstadt Ost (1 Mast- + 1 Ampelschirm)

2. Kita Frühlingsstraße 2c – Oststadt (2 Mast- + 1 Ampelschirm)

3. Kita Bonhoefferstraße 16 – Oberreut (3 Mastschirme)

4. Kita Henri-Arnaud-Straße 1 – Grünwettersbach (2 Mastschirme)

5. Kita Raiherwiesenstraße – Durlach (1 Ampelschirm)

6. Kita Spitalhof – Hohenwettersbach (2 Mastschirme)

7. Schulhof Breite Straße 90 – Beiertheim-Bulach (2 Mastschirme)

8. Schulkindergarten Rhode-Island-Allee – Nordstadt (2 Mastschirme)

9. KiFaZ Kentuckyallee 120 – Nordstadt (2 Mast- + 1 Ampelschirm)

Aushub und Oberboden abtragen, lagern und wieder auftragen – überwiegend in Handarbeit oder mit kleinen Maschinen. Betonfundamente Normalbeton C 20/25 (60 x 60 x 60 cm bzw. 80 x 80 x 80 cm je nach Schirmtyp). Bodenhülsen separat vergütet (Europa L für Mastschirme, Rialto-Bodenhülse verzinkt für Ampelschirme). Mobile Standrahmen aus feuerverzinktem Stahl inkl. Betonplatten 40 x 40 x 5 cm.

Betonpflaster aufbrechen und aufnehmen; neue Pflasterflächen je nach Standort in Mosaikpflaster, Kleinsteinpflaster (gebraucht) oder Betonpflaster herstellen. Pflasterarbeiten nach ZTV Pflaster-StB 06.

Schutzzaun aufstellen, vorhalten und räumen (10–15 m je Standort, gesamte Bauzeit). Zaunfelder demontieren und wieder montieren. Fallschutzmaterial (Holzhäcksel) aufnehmen, lagern und wieder verfüllen. Bodenentsorgung bis BM-F1 / Z 1.2 (Abfallschlüssel 170506).

Auftragserteilung voraussichtlich Ende Oktober 2026; Bestellung der Sonnenschirme sofort danach; Einbaubeginn voraussichtlich Ende November 2026; Fertigstellung bis Ende Februar 2027. Gesamte Bauzeit ca. 3 Monate. Separate förmliche Abnahme aller abgeschlossenen Leistungen sowie nach Ablauf der Fertigstellungspflege.

Transporte zwischen den Standorten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Verpflichtung zur Einhaltung des LTMG-BW (Tariftreue/Mindestlohn). Stundenlohnarbeiten als Rahmenposition 10.1 (10 h Mittellohn). VOB/B 2016 und Vertragsbedingungen Gartenbauamt (April 2022) sind Vertragsbestandteil.

Umsatzentwicklung der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre mit Bauleistungen, insbesondere mit vergleichbaren Leistungen (Tabelle: Jahr und Umsatz in €).

Mindestens 3 vergleichbare Leistungen aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren. Vergleichbar sind Leistungen, die der ausgeschriebenen Leistung (Landschaftsbauarbeiten DIN 18 320, Sonnenschirme Kitas) entsprechen. Pro Referenz sind Baumaßnahme, Ort, Bauherr/Auftraggeber mit Anschrift, Leistungsbeschreibung, Ort der Ausführung, Ausführungszeitraum, Auftragswert gesamt und eigener Anteil, Anzahl eigener Arbeits- und Leitungskräfte, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE-Partner/Nachunternehmer) sowie besondere Anforderungen anzugeben. Bei enger Wahl ist eine schriftliche Bestätigung des Auftraggebers mit Ansprechpartner vorzulegen.

Erklärung zur Verfügbarkeit der für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte. Auf Verlangen: Jahresdurchschnitt der Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, einschließlich Leitungspersonal. Verpflichtung, mindestens 70 % der Leistung mit eigenem Stammpersonal zu erbringen.

Eintragung im Handelsregister, Handwerksrolle oder bei der IHK – oder Nachweis, dass keine Eintragungspflicht besteht (z. B. Gewerbeanmeldung). Nachweise auf Verlangen der Vergabestelle.

– Kein Insolvenzverfahren und keine Liquidation; ggf. Vorlage eines Insolvenzplans.

– Keine schweren Verfehlungen gem. § 6e EU VOB/A.

– Keine Verurteilungen i. S. d. Gewerbezentralregisters in den letzten 2 Jahren.

– Falls ein Ausschlussgrund nach § 6e EU Abs. 1–4 VOB/A vorliegt: Nachweis von Selbstreinigungsmaßnahmen.

– Bei Zuschlag ab 30.000 € wird eine Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt, § 6 WRegG) durchgeführt.

– Ordnungsgemäße Erfüllung der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Pflichten (Unbedenklichkeitsbescheinigungen auf Verlangen).

– Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft mit qualifizierter Unbedenklichkeitsbescheinigung (inkl. Lohnsummen, auf Verlangen).

Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis (PQ-Nummer) oder alternativ Eigenerklärung zur Eignung nach Vordruck KEV 179 AngErg Eignung. Bei Bietergemeinschaften: Erklärung KEV 175 (von allen Mitgliedern unterschrieben). Bei Nachunternehmereinsatz: Angaben nach KEV 176.1/176.2; Eigenerklärung KEV 179 auch für benannte Nachunternehmer.

Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW (KEV 179.3) ist zwingend mit dem Angebot einzureichen.