TendiGo
Jetzt starten →
Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen

Uferausbau mit Xylitwalzen, Wasserbau - Stadtgraben Moers

Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft47441 Moers, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Was wird gebaut?

Am Stadtgraben Moers (Schlosspark, Bereich West einschließlich Mondsee) wird auf rund 1.240 Metern das erodierte Ufer neu gesichert. Dafür werden Xylitwalzen (verkohlte Braunkohle-Holzfasern) in 6 verschiedenen Ausbautypen eingebaut – zusammen mit Sand-Kies-Gemisch, Wasserbausteinen, Moniereisen und biologisch abbaubarem Vlies.

Wer schreibt aus?

Die Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG), vertreten durch den Erftverband. Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A, keine Lose, keine Nebenangebote, Zuschlag nach Preis.

Wann?

Baubeginn voraussichtlich 23.11.2026, Fertigstellung Ufersicherung bis 12.03.2027 (vor IGA 2027). Angebote müssen bis 05.11.2026, 10:00 Uhr vorliegen.

Was muss der Bieter mitbringen?

Eigenerklärung zur Eignung, Referenzen vergleichbarer Leistungen der letzten 5 Jahre, qualifiziertes Personal für Gehölzrückschnitt, Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 (je nach Beurteilungsgruppe), Nachweise zu Materialien und Umweltverträglichkeit, Haftpflichtversicherung (mind. 1 Mio. €) sowie einen detaillierten Bauzeiten- und Baustelleneinrichtungsplan nach Auftragserteilung.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Angebotsfrist: 05. November 2026
Termin / FristOKT2026NOVDEZJAN2027FEBMÄR
Veröffentlichung5. Okt. 2026
Angebotsfrist5. Nov. 2026
Angebotsöffnung5. Nov. 2026
Ausführungsbeginn23. Nov. 2026
Vertragslaufzeit23. Nov. 2026 – 12. März 2027
BE-Fläche Krefelder Straße belegt30. Nov. 2026
Bindefrist5. Dez. 2026
Fertigstellung Ufersicherung12. März 2027
Rückbau BE-Flächen & Wiederherstellung Rasenflächenca. 31. März 2027
Bauzeitenplan einreichenDatum offenSpätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung (Zuschlag); genauer Termin hängt vom Zuschlagsdatum ab.
Baustelleneinrichtungsplan einreichenDatum offenInnerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung (Zuschlag) als Bestandteil der Baustelleneinrichtung.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Niedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
  • Preis100%

    Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

KI-Hinweis: Formblatt 211 enthält das angekreuzte Zuschlagskriterium Preis; Formblatt 227 (Zuschlagskriterien) ist nicht beigefügt, daher keine weiteren Kriterien.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Uferausbau mit Xylitwalzen – Überblick

Auf einer Gesamtlänge von rund 1.240 m wird die erodierte Uferlinie des Stadtgrabens Moers (ehem. Burggraben) durch den Einbau von Xylitwalzen (verkohlte Braunkohle-Holzfasern) in 6 Ausbautypen gesichert. Xylitwalzen dienen als Erosionsschutz, zur Nährstofffilterung und als Lebensraum.

Wichtige Maße:

Östliches Ufer (West-Bereich): ca. 540 mWestliches Ufer (West-Bereich): ca. 700 mGrabenufer je 55 mMondsee: ca. 70 m (in einzelnen Quellen 30 m Uferlinie genannt)

Bauseits vom AG (LINEG) geliefert: alle Xylitwalzen, alle Steinwalzen. Röhrichtmatten werden in Eigenregie der LINEG eingebaut.

Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung und Logistik

Bauschild: 2 Stück, ca. 250 x 250 cm, nach Vorgabe AG/Stadt Moers – herstellen, aufstellen, unterhalten, abbauenBE-Flächen: u. a. Krefelder Straße (bis Ende November 2026 durch Entschlammungsarbeiten belegt), Bodenschutzplatten auf Rasen (1.330 m²), Kunststoffplatten auf befestigter Fläche (470 m²), mobile Baustraßen (75 m² Uferberme, 300 m² Ostseite), Bauzäune, Kameraüberwachung ("Bauwatch")Bürocontainer für AG: mindestens 22 m², ausgestattet, für die gesamte Bauzeit vorhaltenVerkehrssicherung für Materialtransporte im Schlosspark inkl. innerer Verkehrslenkung und SicherheitspersonBeweissicherung der Transportwege (Foto + Schrift + Feststellungsprotokoll) vor BaubeginnTägliche Reinigung der ParkwegeBaustelleneinrichtungs- und Bauzeitenplan innerhalb 2 Wochen nach AuftragserteilungDiebstahlsichere Materiallagerung auf der Baustelle

Gehölzschutz- und Schnittmaßnahmen

Gehölzrückschnitt: Äste 2–5 cm: 10 Stück; Äste 5–10 cm: 10 StückBaumschutz mit Bohlenummantelung gem. DIN 18920, RAS-LP 4, ZTV-Baumpflege:Stammdurchmesser 21–50 cm: 40 StückStammdurchmesser 51–80 cm: 10 StückStammdurchmesser 81–120 cm: 10 StückDie Maßnahmen müssen vor Beginn der Uferbauarbeiten mit AG, Stadt Moers, örtlicher Bauüberwachung und AN abgestimmt werden.

Vorbereitende Arbeiten

Mobile Baustraßen / BodenschutzplattenFreischneiden feuchter Gras-, Hochstaudenflächen und Röhrichte (ca. 300 m²)Temporäre Rampen (1 psch.)Vor Aufgrabungen: Schürfgruben / Suchschlitze zum Aufspüren von LeitungenBestandspläne aller Versorgungsträger einholen, Kontakt zu Strom- und Wasserversorgern

Uferausbau – Ausbautypen und Einbau

Xylitwalzen werden in folgenden Ausbautypen (Varianten mit 1–3 Lagen) eingebaut (lfdm = laufende Meter):

| Ausbautyp | lfdm |

|---|---|

| Typ 1 | 80 |

| Typ 1a | 10 |

| Typ 1 mit 3 Lagen | 75 |

| Typ 2 | 155 |

| Typ 2 mit 3 Lagen | 260 |

| Typ 3 | 10 |

| Typ 3a | 120 |

| Typ 3b | 20 |

| Typ 3 mit 3 Lagen | 270 |

| Typ 4 | 60 |

| Typ 5 – Graben | 110 |

| Typ 6 – Mondsee | 30 |

| Typ 6a | 20 |

| Typ 6a mit 3 Lagen | 20 |

| Schwimmplattform-Zulage | 100 lfdm |

Befestigung: Holzpfähle (temporär) und Moniereisen Ø 20 mm (mind. 2 Stück/m, 5 Stück/Walze), Längen 1.500 mm und 2.000 mm; Stoßverbindung mit UV-beständigen Kabelbindern.

Hinterfüllung landseitig mit Sand-Kies-Gemisch (ca. 550 m³ gesamt), Verbau von Vlies (500 m²) und Wasserbausteinen, Uferangleich mit schluffig-lehmigem Oberboden (mind. 10 cm, ca. 50 m³).

Bereich Mondsee zusätzlich: Sand-Kies-Gemisch 20 m³, Xylitwalzen 120 m, Moniereisen 1.500 mm: 130 Stück, 2.000 mm: 45 Stück.

Materiallieferung und Entsorgung (vom AN zu liefern)

Lieferung AN:

Wasserbausteine CP 90/250 und 150–300 mm: 5 m³Sand-Kies-Gemisch 2/32: 550 m³ (Bereich West 530 m³, Mondsee 20 m³)Biologisch abbaubares Vlies 400 g/m², FSC/PEFCT-zertifiziert: 500 m²Schluffig-lehmiger Oberboden: 50 m³Moniereisen Ø 20 mm/L 2.000 mm: 1.570 Stück (1.455 im West-Bereich, 45 am Mondsee – abweichende LV-Werte möglich)Moniereisen Ø 20 mm/L 1.500 mm: 1.130 Stück (1.070 im West-Bereich, 130 am Mondsee – abweichende LV-Werte möglich)Moniereisen Ø 14 mm/L 1.500 mm: 30 StückStahldrahtseile 8 mm/1,5 m: 30 StückAlternativposition: Röhrichtfaschine 50 m

Entsorgung:

Kunststoffe 5 m³ (AVV 20 01 39)Gehwegplatten/Betonreste 5 m³Holzpfähle 5 m³

Maschinen, Geräte und Umweltanforderungen

Kleinmaschinen: Bagger bis 8 t, Minibagger mit Gummiketten, Minidumper, ggf. SchwimmplattformAlle Maschinen und Geräte müssen für den Einsatz im Wasserbereich und in Feuchtgebieten geeignet seinBiologisch abbaubare Kraftstoffe, Öle und Schmiermittel sind verpflichtendBiologisch abbaubare Maschinenöle im UferbereichÖlbindemittel mit 500 l Bindekapazität vorhalten (auch an Wasseroberfläche wirksam)Monatliche Dichtigkeitsprüfungen der Baugeräte (Öl-/Treibstoffverlust), Dokumentation durch ANRCL-Baustoffe und industrielle Nebenprodukte sind nicht zulässig

Vermessung, Dokumentation und Abrechnung

Eigenüberwachung durch Vermessung; wöchentliche Meldung an AG; Protokolle und Berechnungen digital und analogKontrollmessungen durch AG: Hilfskraft stellt der ANFotografische Baudokumentation mit EXIF-Daten (Datum, Uhrzeit, GPS-Koordinaten); Digitalkamera wird gestelltTägliche Bautagesberichte (arbeitstäglich)Lieferscheine und Originalwiegekarten als Nachweise aufbewahrenSchlussrechnungsunterlagen gem. § 14 VOB/B in einfacher Ausfertigung, geordnet nach Positionen, Baustoffen und DatenStundenlohnarbeiten: Verrechnungssätze für Lieferungen, Baumaschinenführer, Landschaftsgärtner Lohngruppe 4.2a, Minibagger, Motorsäge, Motorsense, Hoch-Entaster, Freischneider (jeweils 10 h im LV)

Ausführungszeiten und Sperrungen

Tägliche Arbeitszeit: 07:00–17:00 Uhr, Montag–FreitagSpazierwege: ab 18:00 Uhr täglich wieder freiBaubeginn: voraussichtlich 23.11.2026 (48. KW)Fertigstellung Ufersicherung (Xylitwalzen): 12.03.2027 (10. KW)Rückbau BE-Flächen und Wiederherstellung Rasen: bis Ende 13. KW 2027 (vor IGA 2027)Wasserstandabsenkung: 2 Tage Vorlauf bei LINEG anfordernBE-Fläche Krefelder Straße: bis Ende November 2026 durch Entschlammungsarbeiten der LINEG belegt (nicht Teil der Ausschreibung)

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Angabe des Umsatzes vergleichbarer Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren (über Formblatt 124 Eigenerklärung)Haftpflichtversicherung: Mindestdeckung 1 Mio. € je Schadensfall, 2-fach maximiert (oder unwiderrufliche Zusicherung der Erhöhung im Auftragsfall)Unbedenklichkeitsbescheinigungen auf Verlangen: tarifliche Sozialkasse, Finanzamt/Steuersachen, Freistellungsbescheinigung § 48b EStG, Berufsgenossenschaft (mit Lohnsummen)Ab Auftragssumme ≥ 30.000 € wird ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz angefordert

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 für die in den Vergabeunterlagen festgelegten Beurteilungsgruppen (z. B. AK 1, AK 2, AK 3, VP, VM, VMD, VO, VOD, I, R, D, S-System²). Nachunternehmer müssen das für ihre Beurteilungsgruppe ebenso nachweisen.Vergleichbare Leistungen der letzten 5 Kalenderjahre (über Formblatt 124). Bei Gütesicherung alternativ: vergleichbare Projekte der letzten 3 Geschäftsjahre, gleichwertiger Nachweis über Prüfbericht.3 Referenznachweise mit Pflichtangaben (Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang mit Mengen, durchschnittlich eingesetzte Arbeitnehmer, besondere technische Anforderungen, Art der Baumaßnahme, vertragliche Bindung, ggf. koordinierte Gewerke, Bestätigung des AG) – auf Verlangen, wenn in engere Wahl kommendArbeitskräfteangaben auf Verlangen: Lohngruppen mit LeitungspersonalRegistereintragungen auf Verlangen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerksrolle/HWK-Eintragung oder IHK-Eintragung (oder Erklärung, dass keine Eintragungspflicht besteht)

Persönliche und fachliche Qualifikation des eingesetzten Personals

Gehölzrückschnitt: qualifizierte Person auf der Baustelle mit Ausbildung als Geprüfter Fachagrarwirt Baumpflege und Baumsanierung oder European Tree Technician (mindestens European Treeworker). Meister oder Techniker nur mit Fachseminarnachweis und langjährigen Referenzen. Nachweis auf Verlangen.Vermessungsingenieur: Qualifikation auf Verlangen nachzuweisenOberflächenwiederherstellung: Nachunternehmer muss für Straßen- bzw. Gartenbauarbeiten vom Amt für Straßenverkehr und der Stadt Moers anerkannt sein oder Eintrag in die Handwerksrolle vorweisen

Zuverlässigkeit und Ausschlussgründe

Kein Insolvenzverfahren (weder beantragt noch eröffnet, kein Ablehnungsbeschluss mangels Masse, keine Liquidation); ggf. rechtskräftig bestätigter InsolvenzplanKeine schweren Verfehlungen gem. § 6e EU VOB/AKeine Verurteilung im Gewerbezentralregister zu > 3 Monaten Freiheitsstrafe, > 90 Tagessätzen/Geldstrafe oder > 2.500 € Geldbuße in den letzten 2 Jahren wegen gewerberechtlich relevanter VerstößeOrdnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft mit Unbedenklichkeitsbescheinigung

Material-, Geräte- und Umweltanforderungen

Amtlicher Nachweis der Unschädlichkeit und Umweltverträglichkeit für alle einzubauenden MaterialienOberboden: Vorsorgewerte nach BBodschV einhalten und nachweisen, Herkunftsnachweis vor LieferungBodenmaterial: Klasse BM-0/BG-0 gemäß ErsatzbaustoffverordnungVliesstoffe: biologisch abbaubar, zertifizierte Herkunft (FSC/PEFCT)Alle Maschinen/Geräte für Wasserbereich und Feuchtgebiete geeignet; Betrieb nur mit biologisch abbaubaren Kraftstoffen, Ölen und SchmiermittelnRCL-Baustoffe und industrielle Nebenprodukte nicht zulässigÖlbindemittel: 500 l Bindekapazität, auch an Wasseroberfläche wirksam

Rechtliche und normative Anforderungen

Einhaltung aller relevanten gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (ArbSchG, BaustellV, BetrSichV, GefStoffV, DGUV-Vorschriften u. a.)Anerkannte Regeln der Technik, VOB/B und VOB/C, DIN-Normen (z. B. DIN 18920), ZTV-Baumpflege, RAS-LP 4, TLW, ZTV-RegelwerkeBeachtung der Besonderen Vertragsbedingungen Tariftreue und Mindestarbeitsbedingungen (TVgG NRW) inkl. Kontrollrechte des AG und VertragsstrafenregelungenVergütung gemäß VOB/B (Ausgabe 2016)Behördliche Genehmigung beim Straßenverkehrsamt der Stadt Moers für Baustellenverkehr vor Baubeginn
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 KalenderjahreVolumen: k. A.

3 Referenznachweise über vergleichbare Leistungen (z. B. Wasserbau-/Uferausbauarbeiten)

Eigenhändig ausgeführter mageblicher Leistungsumfang inkl. Mengen; Ansprechpartner, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, durchschnittlich eingesetzte Arbeitnehmer, besondere technische und gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), ggf. koordinierte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung. Einzureichen nur, wenn Bieter in engere Wahl kommt.

k. A. ReferenzenZeitraum: letzte 3 GeschäftsjahreVolumen: k. A.

Vergleichbare Projekte im Rahmen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 (für die jeweilige Beurteilungsgruppe)

Gleichwertiger Nachweis über Prüfbericht; Beurteilungsgruppen z. B. AK 1–3, VP/VM/VMD/VO/VOD, I/R/D, S-System². Gilt ebenso für Nachunternehmer.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Geringe Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 56%4–10 · 39%11+ · 5%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 45 erledigt
Angebotsformblätter und Preisunterlagen
Eignungs- und unternehmensbezogene Nachweise
Leistungsbezogene Nachweise
Auf gesondertes Verlangen vorzulegen
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Diese Ausschreibung mit KI prüfen
Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber
Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft
Ort
47441 Moers, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Nordrhein-Westfalen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung
47441 Moers
Nordrhein-Westfalen

Weitere Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen

Alle anzeigen →
Nordrhein-Westfalen

BLB NRW / NL DO / RUB Tierhaus (WE 2188) /Abbrucharbeiten mit Schadstoffsanierung Tierhaus -NSZ-N-Süd-Zoologie an der RUB / 010-26-00322

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund · 44801 BochumFrist: Nordrhein-Westfalen

Neubau 1 LSA; OWL098 L 945 / K 8 Lage

Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe · 32791 LageFrist: Nordrhein-Westfalen

Dachsanierung 2.BA Marie-Curie-Gymnasium

Stadt Bergkamen · 59199 BönenFrist: Nordrhein-Westfalen

Rahmenvertrag für Schadstoffsanierungen im Ratinger Stadtgebiet für das Jahr 2027

Stadt Ratingen, Der Bürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle · 40878 RatingenFrist: Nordrhein-Westfalen

Rahmenvertrag für Schadstofferkundungen im Ratinger Stadtgebiet für das Jahr 2027

Stadt Ratingen, Der Bürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle · 40878 RatingenFrist: Nordrhein-Westfalen

Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel

Stadt Ratingen, Der Bürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle · 40878 RatingenFrist:

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit