Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen
Vorhangfassade
Stadtwerke Witten GmbH | ewmr GmbH | Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Witten, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum geht's?
Für den Ersatzneubau eines Hallenbads in Witten-Annen (Märkische Str. 11, 58455 Witten, Bauherr: Stadtwerke Witten GmbH) wird die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) als eigenes Gewerk (Los/VE 332.02) ausgeschrieben.
Was ist zu liefern?
Außenfassade aus großformatigen Faserzementtafeln und Lärchen-HolzbretternWärmedämmung (Mineralwolle)Unterkonstruktion (Holz und Edelstahl/Aluminium)Innenwandbekleidungen im Schwimmhallenbereich (geeignet für Schwimmbadatmosphäre, Korrosionsschutz mind. C4)Inkl. Werk- und Montageplanung, statischem Nachweis, Wärmeschutz- und Feuchteschutznachweisen sowie Musterflächen
Was muss der Bieter mitbringen?
Eigenerklärung zur Eignung (mit 3 vergleichbaren Referenzen aus den letzten 5 Jahren)Erklärung zu RusslandsanktionenVerpflichtungserklärung MindestlohnKalkulation der Preise (FB 221/222)Bei Holzarbeiten: Erklärung Holzprodukte (FB 248) mit FSC/PEFC-Nachweis (mind. 70 % nachhaltige Forstwirtschaft)
Verfahren: Offenes Verfahren nach VOB/A EU, Bauleistung. Elektronische Angebotsabgabe über die Vergabeplattform.
Abgabefrist: 28.10.2026, 12:00 Uhr
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristSEP2026OKTNOVDEZ
Veröffentlichung28. Sep. 2026
Angebotsfrist28. Okt. 2026
Bindefrist28. Okt. – 31. Dez. 2026
Bauzeitenplan VorlageDatum offen10 Werktage nach Beauftragung: detaillierter Bauzeitenplan und Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.
Statischer Nachweis VorlageDatum offen30 Werktage nach Auftragserteilung: Statischer Nachweis inkl. Raster-, Montage- und Dübelsetzplänen einzureichen.
Gefährdungsbeurteilung VorlageDatum offenInnerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung an den SiGeKo zu übergeben.
W+M-Planung Prüfzeitraum AGDatum offenMindestens 2 Wochen je Einzelbauteil prüft der Auftraggeber die Werk- und Montageplanung.
Musterflächen VorlageDatum offenVor Ausführung: 3 Musterflächen (je ca. 3 m²) – Faserzement, Bretterschalung horizontal/vertikal – zur Freigabe durch den AG.
Bautagebuch VorlageDatum offenWährend der Ausführung wöchentlich vorzulegen.
Ersthelfer-BenennungDatum offenSpätestens bei Arbeitsbeginn zu benennen.
Urkalkulation VorlageDatum offen10 Kalendertage nach Vertragsschluss in versiegeltem Umschlag vorzulegen.
Freistellungsbescheinigung VorlageDatum offen10 Kalendertage nach Vertragsschluss vorzulegen, sonst 15 % Steuerabzug.
Vertragserfüllungsbürgschaft VorlageDatum offen10 Kalendertage nach Vertragsschluss gem. § 17 VOB/B zu stellen.
Mängelansprüche VerjährungDatum offen4 Jahre ab Abnahme gem. § 13 Nr. 4 Abs. 1 VOB/B.
Mängelansprüchesicherheit RückgabeDatum offenNach Ende der 4-jährigen Verjährungsfrist (abweichend von § 17 Nr. 8 Abs. 2 VOB/B).
FSC/PEFC-Nachweis HolzprodukteDatum offenBei Bauleistungen: Nachweis vor dem Einbau im Original vorzulegen (mind. 70 % nachhaltige Forstwirtschaft).
Bestandsunterlagen AbnahmebeantragungDatum offenMit Abnahmebeantragung 1-fach digital (PDF, DWG, DXF) zu übergeben.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Zuschlagskriterium Preis – Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten. Bei Angeboten von Werkstätten für Behinderte wird ein Bonus von 15 Prozent auf die Wertungssumme eingeräumt; bei gleicher Wirtschaftlichkeit erhält das Angebot der Werkstatt für Behinderte den Zuschlag.
KI-Hinweis: Im Formblatt 211 ist ausschließlich 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt; 'Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien' (227) ist nicht angekreuzt und Formblatt 227 wurde nicht beigefügt – daher reine Preiswertung.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenGeltungsbereich und Gesamtprojekt
Los/VE 332.02 – Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) im Rahmen des Ersatzneubaus Hallenbad Witten-Annen, Märkische Str. 11, 58455 Witten.
Projektrahmen (Gesamtmaßnahme):
Bauherr/Auftraggeber: Stadtwerke Witten GmbHHallenbad mit 25-m-Kombibecken (Wettkampf/Sprung), Multifunktionsbecken (~160 m²), Eltern-Kind-Becken, Umkleiden, Technikzentralen, PV-Anlage 150 kWpBrutto-Grundfläche ca. 5.290 m², Bruttorauminhalt ca. 31.468 m³Förderung: Bundesprogramm SJK 2022, AZ 20.70.08-22.141; B-Plan Nr. 197; Bauantrag-Aktenzeichen A0024/2024Architekt: KRIEGER Architekten Ingenieure GmbH, VelbertQNG-Gütesiegel angestrebt; mind. 70 % Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Schnittstellen: Holzbauarbeiten, Dachabdichtungsarbeiten, Glasfassade (PR-Stahl-Glasfassade mit Ganzglasecke).
Übergeordnete Anforderungen an die Ausführung
Baustellenorganisation:
Weisungsbefugter, deutschsprachiger Bauleiter oder Vorarbeiter während der gesamten Ausführungszeit (mind. 4 Werktage/Woche vor Ort)Verpflichtende Nutzung des internetbasierten Projektservers (DPR-Server) für Planversand, Rechnungen, NachträgeTeilnahme an wöchentlichen Baustellen-JF-TerminenPlottkosten für Übergrößen (ca. 130 × 90 cm bzw. 160 × 90 cm) sind einzuplanenCa. 4 Plan-Indizes über den Leistungszeitraum einplanen
Baustellenbedingungen / Erschwernisse:
Beengte Verhältnisse auf der BaustelleParallelgewerke sind zu koordinierenChlor-/Schwimmbadatmosphäre, Feuchte, Temperaturwechsel, Reinigungs- und DesinfektionsmittelAlle metallischen Teile im Schwimmhallenbereich mind. Korrosionsschutz C4 (Duplex-System, Schichtdicke 240 µm, C4-H)
Planungs- und Nachweispflichten des Auftragnehmers
Werk- und Montageplanung (W+M-Planung):
Werk- und Montageplanung sämtlicher Komponenten (Maßstab 1:50 bis 1:1), sukzessive nach BauteilenPrüffrist des AG je Einzelbauteil: mindestens 2 Wochen
Statischer Nachweis:
Inkl. Raster-, Montage- und DübelsetzplänenWindlasten nach DIN EN 1991-1-4Vorlage innerhalb 30 Werktagen nach Auftragserteilung
Wärmeschutz / Feuchteschutz:
Nachweis U-Wert, Psi-Wert, Wärmebrücken, Feuchteschutz, TauwasserfreiheitMineralwolle MW 0,035 W/(mK)
Sonstige Nachweise:
Prüfzeugnisse und bauaufsichtliche Zulassungen vor AusführungProdukt- und Sicherheitsdatenblätter aller eingesetzten ProdukteGefährdungsbeurteilung an SiGeKo innerhalb 14 Tagen nach Auftragserteilung
Musterflächen:
3 Musterflächen à ca. 3 m² vor Ausführung: 1× Faserzement, 1× Bretterschalung horizontal, 1× Bretterschalung vertikal/Fugen/Kreuzungspunkte – zur Freigabe durch AG
Dokumentation und Übergabe
Während der Ausführung:
Örtliches Aufmaß durch AN (eigenverantwortlich)Aufmaßzeichnungen, FotodokumenteFortlaufend nummerierte und datierte AufmaßblätterTabellarische Aufmaßzusammenstellung (LV-Titel/Positionen)Wöchentliches BautagebuchRechnungen inkl. Massenermittlung digital über Projektserver, zusätzlich GAEB-AustauschformatTagelohnberichte bei Regiearbeiten
Zur Abnahme / Schlussrechnung:
Bestands- und Abrechnungspläne sämtlicher Bauteile (1-fach digital: pdf, dwg, dxf)KonstruktionsbeschreibungPlanungsgrundlagen der MontageplanungBedienungs- und WartungsanleitungBescheinigungen/Nachweise/DatenblätterSichtabnahmeprotokoll, Protokolle Tür-/Tor-/Fensterfunktionen, ggf. TÜV-AbnahmeprotokolleErklärungen zu Oberflächen, Farben, BeschichtungsaufbautenErsatzteilliste mit HerstellerangabenFSC-/PEFC-Dokumentation (Zertifikate, Lieferscheine) und Schlussrechnungen bzw. LV-Auszüge mit MaterialienEndreinigung Fassade (Reinigungsklasse E Nr. 3 gem. RAL-GZ 632)
Abfallnachweise:
Berechtigung der Verwertungs-/Beseitigungsträger nachweisen (Anzeige nach § 53 KrWG oder Erlaubnis nach § 54 KrWG)Erklärungen, Bestätigungen, Belege gemäß KrWG und Nachweisverordnung (NachwV)Kosten der Abfallverwertung in Einheitspreise eingerechnet; Beseitigung benannt
Stundenlohnarbeiten:
Vorarbeiter, Facharbeiter, Helfer, An-/Abfahrt-Pauschale, Hubarbeitsbühne (Tagespauschale)
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFachliche Eignung – Eigenerklärung zur Eignung (FB 124)
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
Präqualifikation (PQ) ODER Eigenerklärung zur Eignung / Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)Umsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre mit vergleichbaren LeistungenUnbedenklichkeitsbescheinigungen: Sozialkasse, Finanzamt, ggf. Freistellungsbescheinigung § 48b EStGMitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft mit Lohnsummen-Bescheinigung
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit:
Jahresdurchschnittlich beschäftigte Arbeitskräfte der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen; Leitungspersonal separatRegistereintragungen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerksrollen-Eintragung oder IHK-Eintragung3 vergleichbare Referenznachweise aus den letzten 5 Kalenderjahren (Details siehe Referenzprojekte)
Ausschlussgründe / Zuverlässigkeit:
Kein Insolvenzverfahren, kein Insolvenzplan, keine LiquidationKeine schwere Verfehlung gem. § 6e EU VOB/AKeine Verurteilungen in letzten 2 Jahren wegen Verstößen mit GZR-Eintrag (Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze, Geldbuße > 2.500 €)Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen
Bei engerer Wahl: Bescheinigungen zuständiger Stellen nachzufordern, ggf. mit deutscher Übersetzung.
Russlandsanktionen (EU-VO 833/2014 Art. 5k)
Bieter, alle Mitglieder einer Bietergemeinschaft und ggf. Unterauftragnehmer/Lieferanten (> 10 % Auftragswert) dürfen NICHT:
Russische Staatsangehörigkeit besitzen oder in Russland niedergelassen seinJuristische Personen sein, an denen Personen/Unternehmen aus a) mit > 50 % beteiligt sindIm Namen oder auf Anweisung solcher Personen/Unternehmen handeln
Während der Vertragslaufzeit ist sicherzustellen, dass keine sanktionierten Unternehmen eingesetzt werden.
Erklärung gemäß BMWK-Rundschreiben vom 14.04.2022 ist Pflichtbestandteil des Angebots.
Rechtsrahmen, Sprache und Form
Vergabeart: Offenes Verfahren nach VOB/A EU (Bauleistung, Losvergabe)Rechtsgrundlage: VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), § 16a VOBAngebotssprache: DeutschSchriftliche, dokumentenechte Eintragungen in vorgegebenen VordruckenPreise in EUR mit max. 3 Nachkommastellen ohne USt.; USt-Betrag separat ausweisenNebenangebote nur, wenn Mindestanforderungen erfüllt, mit eindeutiger Beschreibung und unter Beibehaltung der LV-GliederungMischkalkulation verboten (Angebotsausschluss)Bietergemeinschaften: Textform-Erklärung aller Mitglieder (ARGE, Bevollmächtigter, gesamtschuldnerische Haftung)Eignungsleihe: gemeinsame Haftung des Bieters und des KapazitätsgebersKeine Sicherheit / Garantie gefordert; EU-Förderung: keineKein KMU-Vorbehalt
Anforderungen an die Bauausführung
Einhaltung aller einschlägigen Normen und Vorschriften: VOB, DIN, ATV (insb. DIN 18299, 18351, 18202), BaustellenV, BG-Vorschriften, SiGeKo-ForderungenDeutschsprachiger, weisungsbefugter Bauleiter/Vorarbeiter (mind. 4 Werktage/Woche vor Ort) und deutschsprachige Aufsicht für NachunternehmerVerpflichtende Nutzung des DPR-ProjektserversHolzprodukte: FSC/PEFC oder gleichwertig zertifiziert; mind. 70 % aus nachhaltiger Forstwirtschaft; Nachweis vor Einbau im OriginalKorrosionsschutz im Schwimmhallenbereich mind. C4 (C4-H)
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 KalenderjahreVolumen: nicht konkret beziffert; mit Angabe von Leistungsumfang und Mengen
3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 Kalenderjahren (Eigenerklärung zur Eignung FB 124)
Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang mit Mengen, durchschnittliche MA-Zahl, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Haupt-ARGE-NU), ggf. koordinierte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 33%4–10 · 54%11+ · 13%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 41 erledigt
Pflichtformulare & Erklärungen (mit dem Angebot abgeben)
Preisblätter & Kalkulation
Fachliche Nachweise (bei engerer Wahl nachzufordern)
Nachhaltigkeit & Holzprodukte
Planung & Nachweise nach Auftragserteilung
Ausführung & Dokumentation
Abnahme & Schlussrechnung
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadtwerke Witten GmbH | ewmr GmbH | Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
58455 Witten
Ort
58455 Witten
Kategorie
Nordrhein-Westfalen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.stadtwerke-witten.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
58455 Witten
Nordrhein-Westfalen
Weitere Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen
Alle anzeigen →Nordrhein-Westfalen
BLB NRW / NL DO / RUB Tierhaus (WE 2188) /Abbrucharbeiten mit Schadstoffsanierung Tierhaus -NSZ-N-Süd-Zoologie an der RUB / 010-26-00322
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund · 44801 BochumFrist: Nordrhein-WestfalenNeubau 1 LSA; OWL098 L 945 / K 8 Lage
Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe · 32791 LageFrist: Nordrhein-WestfalenDachsanierung 2.BA Marie-Curie-Gymnasium
Stadt Bergkamen · 59199 BönenFrist: Nordrhein-WestfalenRahmenvertrag für Schadstoffsanierungen im Ratinger Stadtgebiet für das Jahr 2027
Stadt Ratingen, Der Bürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle · 40878 RatingenFrist: Nordrhein-WestfalenRahmenvertrag für Schadstofferkundungen im Ratinger Stadtgebiet für das Jahr 2027
Stadt Ratingen, Der Bürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle · 40878 RatingenFrist: Nordrhein-WestfalenPrüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel
Stadt Ratingen, Der Bürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle · 40878 RatingenFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit