Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung der Samtgemeinde Horneburg für alle Fliesenarbeiten (Boden- und Wandfliesen, Abdichtungen, Treppenstufen, Eingangsmatten, Spiegel) im neu errichteten Mensagebäude der Grundschule Horneburg. Die Bauzeit ist für April bis Mai 2027 vorgesehen, das Angebot muss bis zum 27.07.2026 um 09:45 Uhr vorliegen. Vergeben wird ein einzelnes Gewerk (324) ohne Losaufteilung.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertNoch 1 Tag bis zur Angebotsfrist — 27. Juli 2026
HEUTE
Termin / FristJAN2025 APR JUL OKT JAN2026 APR JUL OKT JAN2027 APR
Veröffentlichung
Angebotsfrist
Geltungsdauer Baugenehmigungbis 2029
Angebotsöffnung
Bindefrist
Anzeige Baubeginn
Ausführungsbeginn
Ausführungszeitraum
Gewährleistungbis 2032
Anzeige Fertigstellung
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: Alle Zuschlagskriterien sind vollständig angegeben: Es handelt sich um eine reine Preiswertung (Zuschlagskriterium Preis), ergänzt um die Bonusregelung für Werkstätten für Behinderte.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenLosstruktur
Es liegt keine Losaufteilung vor. Die Fliesenarbeiten werden als ein einziges Gewerk (324 – Fliesenarbeiten) vergeben. Sämtliche nachfolgend beschriebenen Leistungen gehören zu diesem einen Auftrag.
Projektrahmen:
Bauvorhaben: Neubau einer freistehenden Mensa im Zuge der Sanierung der Grundschule Horneburg (Brandschutzsanierung und Umstrukturierung)Bauherr/Auftraggeber: Samtgemeinde Horneburg, Lange Straße 47/49, 21640 HorneburgStandort: Leineweberstieg 7, 21640 HorneburgMassivbau mit Stahlbetonfundamenten, Flachdach, Klinkerfassade; Baumaßnahme erfolgt im laufenden SchulbetriebGeplanter Baubeginn: April 2027Geplante Fertigstellung: Mai 2027 (Bauzeit ca. 2 Monate)Vertragsgrundlage: VOB/B in neuester Fassung; einzuhalten sind alle einschlägigen DIN-Normen und anerkannten Regeln der Technik (u. a. DIN 18157, DIN 18534, DIN 18533, DIN 51130, DIN EN 202, EN 12004)
Allgemeine Pflichten und Vorbereitungen
Vor Ausführungsbeginn sind dem AG Baustelleneinrichtungsplan, Geräteverzeichnis und Bauterminplan (auf Basis des vom AG vorgegebenen Bauzeitenplans) zu übergeben.Es ist ein Bautagebuch zu führen und wöchentlich der Bauleitung zu übergeben.Bei allen Leistungen, die verdeckt werden, ist rechtzeitig – mindestens 24 Stunden vorher – eine technische Abnahme gem. § 4 Abs. 10 VOB/B bei der Bauleitung zu beantragen.Auf der Baustelle ist ständig mindestens ein deutschsprechender Mitarbeiter sowie eine geeignete Fachkraft als verantwortlicher Vertreter anwesend.Verunreinigungen öffentlicher Verkehrswege durch Fahrzeuge oder Maschinen sind unverzüglich zu beseitigen.Aufgrabungen erfordern eine eigenverantwortlich einzuholende Aufgrabungserlaubnis der zuständigen Stellen.Musterbestätigung: Vor der Ausführung muss das Muster dem Bauherrn vorgelegt und ausdrücklich bestätigt werden.SiGe-Plan ist verpflichtend zu beachten und einzuhalten.Eigen- und Fremdüberwachungsdokumentation sind zur Abnahme vorzulegen.Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) ist mit geforderter Qualifikation gem. RAB 30 zu stellen.
Materialanforderungen und Bemusterung
Bodenbeläge in Standardbereichen: Feinsteinzeug 30/30 cm, R10, 1. Sorte.Küchenboden: Feinsteinzeug 20/20 cm, R11, weiß, rutschhemmend; mit Hohlkehl-Sockel.Wandbeläge: Feinsteinzeug 20/40 cm, Kreuzverband, ca. 2,00 m hoch, weiß und farbig (nach Bemusterung).Mosaikfliesen 10/10 cm farbig als Zulage.Fugenbreite ca. 4 mm.Dünnbettmörtel gemäß EN 12004, Klasse C2.Boden- und Wandfliesen müssen bleifrei sein.Standardfliesen: Materiallistenpreis ca. 30 €/m² netto.Rutschhemmung gemäß DIN 51130 nachweisen (R10/R11).Frostbeständigkeit gemäß DIN EN 202 nachweisen (für Eingangs-/Außenbereiche).
Qualitätssicherung
Einhaltung aller einschlägigen DIN-Normen und anerkannten Regeln der Technik (insbesondere DIN 18157, DIN 18534, DIN 18533, DIN 51130, DIN EN 202, EN 12004).Fachgerechte Ausführung gemäß VOB/B und VOB/C.Mattenrahmen und Eingangsmatten nur von Unternehmen mit eingeführtem und überwachtem QM-System nach DIN EN ISO 9001:2015.Stundenlohnarbeiten (je 15 Stunden für Fachwerker/Geselle und Helfer reserviert) sind wöchentlich mittels Stundenlohnzettel in doppelter Ausfertigung nachzuweisen (Datum, Ort, Art der Leistung, Arbeitskräfte, Stunden).
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFachliche Eignung
Befähigung zur Ausführung von Fliesenarbeiten vergleichbarer Art und Größe.Fachgerechte Ausführung gemäß VOB/B und VOB/C, einschließlich aller einschlägigen DIN-Normen (DIN 18157, DIN 18534, DIN 18533, DIN 51130, DIN EN 202, EN 12004).Nachweisfähigkeit für QM-System nach DIN EN ISO 9001:2015 für Mattenrahmen/Lieferungen.Verpflichtung zur Tariftreue nach § 4 Abs. 1 NTVergG (Mindestlohn: bis 31.12.2025 = 12,82 €/h; ab 01.01.2026 = 13,90 €/h, zzgl. etwaiger Branchenmindestlöhne nach AEntG/AÜG/allgemeinverbindlichen Tarifverträgen).
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angabe des Umsatzes der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bau- und vergleichbare Leistungen betrifft (inkl. ARGE-Anteile), nachzuweisen mit Eigenerklärung bzw. auf Verlangen durch Bescheinigungen.Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb angemessener Frist beizubringen.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Mindestens 3 Referenznachweise über vergleichbare Fliesenarbeiten aus den letzten 5 Kalenderjahren (jeweils mit Ansprechpartner, Leistungsart, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Mengen, durchschnittlicher Arbeiterzahl inkl. Leitungspersonal, technischen/gerätespezifischen Anforderungen, Baumaßnahmetyp, vertraglicher Bindung, Bestätigung des Auftraggebers). Vorlage erst auf Verlangen bei enger Wahl.Angaben zur durchschnittlichen Beschäftigtenzahl der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem Leitungspersonal (auf Verlangen).
Zuverlässigkeit und rechtliche Anforderungen
Eintragung im Handelsregister oder vergleichbar (auf Verlangen).Eintragung in der Handwerksrolle oder IHK, sofern zur Eintragung verpflichtet (auf Verlangen).Mitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft; auf Verlangen qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung mit Angabe der Lohnsummen.Erfüllung der Steuer- und Sozialversicherungspflichten (auf Verlangen: Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt, Sozialkasse, Freistellungsbescheinigung § 48b EStG).Keine laufenden Insolvenz- oder Liquidationsverfahren; ggf. Insolvenzplan.Keine schweren Verfehlungen gem. § 6e EU VOB/A (keine Verurteilungen > 90 Tagessätze, keine Geldbußen > 2.500 €, keine schwere Verfehlung in den letzten 2 Jahren).Ggf. Nachweise zu Selbstreinigungsmaßnahmen, falls ein Ausschlussgrund vorliegt.Fremdsprachige Bescheinigungen sind ins Deutsche zu übersetzen.
Haftpflichtversicherung und Bauwesenversicherung
Kopie des Versicherungsscheins der Haftpflichtversicherung (aktueller Nachtrag genügt) ist auf Verlangen vorzulegen.Die Bauwesenversicherung wird vom Auftraggeber abgeschlossen; der Auftragnehmer trägt anteilige Kosten in Höhe von 0,3 % der Schlussrechnungssumme.
Bietergemeinschaften und Nachunternehmer
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: Letzte 5 KalenderjahreVolumen: Nicht beziffert
Mindestens 3 Referenznachweise über vergleichbare Fliesenarbeiten in den letzten 5 Kalenderjahren
Vergleichbare Fliesenarbeiten; je Referenz Ansprechpartner AG, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Mengen, durchschnittliche Arbeiterzahl inkl. Leitungspersonal, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Baumaßnahmetyp (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer) und Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung. Nachweise erst auf Verlangen bei enger Wahl vorzulegen.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 47%4–10 · 32%11+ · 21%
Unternehmen mit ähnlichen Zuschlägen
Aus vergleichbaren, bereits vergebenen Vergaben (KI-Ähnlichkeit)Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 32 erledigt
Angebotsformulare (Pflicht mit dem Angebot)
Tariftreue und Nachunternehmer
Technische Nachweise und Qualität
Baustellenorganisation und Dokumentation
Steuerliche und versicherungsrechtliche Unterlagen
Referenzen und Eignung (erst auf Verlangen)
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Samtgemeinde Horneburg
Ort
Horneburg, Niedersachsen
Kategorie
Verlege- & Bodenbelagsarbeiten
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Weitere Ausschreibungen Bodenbelagsarbeiten
Alle anzeigen →Bodenbelagsarbeiten