Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung (VOB/A, Bauleistung) der Landeshauptstadt München für die Lieferung und Montage eines Trennvorhangs in der Sporthalle des Neubaus der Grundschule Harlaching.
Die Leistung umfasst die komplette Errichtung eines ballwurfsicheren, schallabsorbierenden Trennvorhangs (28,65 m × 9,05 m) inklusive Stahl-Unterkonstruktion, Antriebstechnik, seitlicher Sicherheitsverschlüsse sowie aller Planungs-, Statik-, Bemusterungs- und Dokumentationsleistungen. Das Angebot ist elektronisch über das Vergabeportal einzureichen; es gibt keine Lose und keine Nebenangebote.
Bieter müssen u.a. 3 vergleichbare Referenzen der letzten 5 Jahre, eine Betriebshaftpflichtversicherung mit hohen Mindestdeckungssummen und umfangreiche Materialökologie-Nachweise vorlegen.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertNoch 3 Tage bis zur Angebotsfrist — 24. September 2026
HEUTE
Termin / FristSEP2026 MÄR SEP MÄR SEP MÄR SEP
Bieterfragen-Frist
Letzte Beantwortung Fragen
Angebotsfrist
Bindefrist
Zugehen der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Abgabe Material- und Produktdeklaration
Ausführungsbeginn
Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtungskonzeptplan vorlegen
Abnahmereife Fertigstellung
Gerüst vorhalten nach Fertigstellung
Verlängerung 1
Verlängerung 2
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Zuschlagskriterium Preis als alleiniges Kriterium. Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt (nachgerechnete Angebotssumme unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten).
KI-Hinweis: Alle Zuschlagskriterien sind vollständig angegeben: Es handelt sich um eine reine Preisvergabe (Zuschlagskriterium Preis als alleiniges Kriterium).
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenGewerk 1 – Allgemeine Arbeiten
Baustelleneinrichtung AN (Pauschalposition): Einrichten, Vorhalten für 22 Monate vertraglich vereinbarte Bauzeit, RäumenWerk- und Montageplanung: Werkstattzeichnungen M 1:5 (Details) und M 1:50 (Schnitte, Ansichten, Übersichtspläne) – 3 Prüfläufe einkalkuliert, final freigegebene Pläne per PKM-UploadBaubestandsdokumentation: nach LHM-Checkliste B01.1.4.01, 2-fach Papier + digital als PDF und bearbeitbares Dateiformat auf DatenträgerStatische Berechnungen: prüffähige Nachweise in 3-facher Ausfertigung (insbes. Verankerungen und Lasteinleitungen in HEA-100-Querträger); ca. 10 Stunden für Prüfanmerkungen einplanenBaustelleneinrichtungskonzeptplan: innerhalb 2 Wochen nach Auftragserteilung zur Genehmigung durch AG/ObjektüberwachungMuster Trennvorhang: 30 × 30 cm (Oberflächen- und Konstruktionsmuster) zur Bemusterung vor AusführungGerüst für Fertigmontage: Fahrgerüst auf Sportboden, Hallenfläche 28,65 m × 31,30 m, Hallenhöhe 11,87 m; 1 Woche Vorhaltung nach FertigstellungBautageberichte und Fachunternehmererklärung
Gewerk 2 – Trennvorhang
Unterkonstruktion aus Stahl: Dimensionierung durch AN nach statischen Erfordernissen; Befestigung an bauseits vorhandenen HEA-100-Stahlträgern; Korrosionsschutz + Endanstrich mit Alkydharzlack, schwarz (RAL-Farbpalette)Trennvorhang (lichte Maße 28,65 m × 9,05 m, ab UK abgehängte Decke):Doppelschalig: Außenschale hochreißfester Kunstleder (mind. 1.450 g/m²), Innenschale schallabsorbierender VelourFarbe Lichtgrau RAL 7035Schwerentflammbar nach DIN 4102-B1 bzw. EN 13501-1 (mind. Klasse C-s1, d0)Schalldämm-Maß Rw ≥ 22 dBSchallabsorptionsgrad αw ≥ 0,35 (Nachweis durch akkreditierte Prüfstelle)Ballwurffest, dehnungsfrei, schmutzabweisend, imprägniert, PVC-freiGem. DIN 18032 Teil 4, Maschinenrichtlinie, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abP) und TÜV-SicherheitszeichenAntrieb: Getriebemotor 400 V Drehstrom mit Elektromagnetbremse, Notendschalter, Sicherheitsschalter, Federstabendschalter; Notbetätigung durch Nothandkurbel bei Stromausfall; Schlüsselschalter im Medienschrank UG + FunksenderFangvorrichtungenSeitliche Sicherheitsverschlüsse: 2 Stück, bis 2,50 m Höhe als FaltkonstruktionAbnahme: durch DGUV-anerkannten Sachverständigen gem. DIN 18032 Teil 4, inkl. PrüfbuchEinweisung: des Fachpersonals der Schule zu SchuljahresbeginnSchaltpläne für die Elektrik des Trennvorhangs
Gewerk 3 – Stundelohnarbeiten
Stundenlohn Meister: 10 Stunden (anzeigepflichtig gem. § 15 VOB/B)Stundenlohn Facharbeiter Gruppe III: 20 Stunden (anzeigepflichtig gem. § 15 VOB/B)
Ausführungsbedingungen & Logistik
Leistung in 2 Teilabschnitten: 1. Montage Unterkonstruktion + Motoren in Deckennische, 2. kurz vor Übergabe Montage Vorhänge + Einweisung des BetriebspersonalsMaterialanlieferungen abschnittsweise wegen beengter Verhältnisse; Transport über vorhandene TreppenhäuserMontage im UG (Untergeschoss); Flächengerüst des Bauherrn kann genutzt werden (oberste Lage ca. −0,93, lichter Arbeitsraum ca. 3,365 m)Kein durchgehendes Arbeiten ohne Unterbrechungen möglich (kein Kran, geschlossenes Dach/Fassade)Regelarbeitszeiten: Mo–Fr 07:00–20:00 Uhr, Sa 07:00–18:00 UhrNur zugelassene Baustoffe verwenden (kein PCP, PCB, Formaldehyd, Dioxine, Asbest etc.)Materialökologische Vorgaben des Auftraggebers einhalten (vgl. B01.1.1.05 und B01.1.1.06)Transportverpackungen (Paletten, Folien) kostenlos vom Lieferanten zurücknehmenAbfallentsorgung: Trennung, Erfassung und sachgerechte Entsorgung der Bau- und Abbruchabfälle gemäß KrWG/NachwV; Nachweisführung erforderlich
Materialökologische Anforderungen (Auswahl)
Verbotene Baustoffe: Asbest, PCP, PCB, Lindan, (H)FCKW/CKW, HBCD-haltige Dämmstoffe, großflächiger Aluminiumeinsatz (ohne Nachweis Sekundäraluminium), PVC-haltige Kunststoffbauteile (Ausnahme Fensterrahmen mit Ca-Zn-Stabilisatoren zulässig), nicht-formaldehydfreie Span-/Verbundplatten, TropenhölzerErforderliche Produktnachweise je nach Einsatz: DE-UZ 12a oder VOC < 100 g/l für Lacke/Lasuren; GISCODE + EMICODE EC1PLUS für Kleb-/Dichtstoffe; Chlorparaffine < 0,1 % und halogenierte Treibmittel < 0,1 % für Montageschäume; Chrom-VI-frei für Passivierung/Grundierung Metallbauteile; EMICODE EC1PLUS + Chlorparaffine < 0,1 % + halogenierte Treibmittel < 0,1 % + TCEP < 0,1 % + weichmacherfrei für Ort-/Montageschäume; Chlorparaffine < 0,1 % + SVHC ≤ 0,1 % für flammhemmende BauprodukteHolz: FSC- oder PEFC-CoC-Zertifikat je LieferscheinNaturstein (falls eingesetzt): CE-Kennzeichnung (EU-Herkunft) bzw. ILO-Konvention-182-Nachweis (Nicht-EU-Herkunft, z.B. XertifiX/FairStone)Emissionsnachweise: nicht älter als 5 Jahre, durch ISO-17025-akkreditiertes LaborVorlage: Produktdeklarationen mindestens 14 Tage vor Bestellung zur Prüfung und FreigabeMassen je Lieferschein dokumentieren: Holz (m³/Kosten), Naturstein (kg/Kosten), Beton (m³/Kosten), Metalle (kg/Kosten), Glas (kg/Kosten)Weitergabe: Materialanforderungen sind an Subunternehmer weiterzugebenGeltungsbereich: alle relevanten Bauteile und Bauprodukte; max. 5 % der BGF(R) nach DIN 277 sind dokumentationsfrei
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenAusschlussgründe & registerrechtliche Anforderungen
Keine schweren Verfehlungen gem. § 6e EU VOB/A; ggf. Selbstreinigungserklärung gem. § 6f EU VOB/AKeine Eintragungen im WettbewerbsregisterOrdnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft bei der BerufsgenossenschaftEintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle oder bei der IHK – oder keine EintragungspflichtKein laufendes Insolvenzverfahren / keine LiquidationKein Bezug zu Russland gem. EU-Verordnung 2022/576 (Art. 5k) – Russlandbezug führt grundsätzlich zum Ausschluss; Nachunternehmer/Eignungsverleiher mit Russlandbezug nur zulässig, wenn ihr Anteil 10 % des Auftragswerts nicht überschreitetEinzureichende Nachweise (auf Verlangen): Unbedenklichkeitsbescheinigungen Finanzamt, Sozialkasse, Berufsgenossenschaft; Freistellungsbescheinigung § 48b EStG; Gewerbeanmeldung; Handelsregisterauszug; Insolvenzplan (falls einschlägig)
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre mit vergleichbaren Bauleistungen (brutto, pro Jahr)Betriebshaftpflichtversicherung mit Mindestdeckungssummen:3.000.000 € Personenschäden (max. 250.000 € pro geschädigte Person)3.000.000 € Sachschäden50.000 € Bearbeitungs-/Vermögensschädenmindestens 2-fache Deckungssumme pro KalenderjahrNachweise: testierte Jahresabschlüsse bzw. Gewinn- und Verlustrechnungen; Versicherungsnachweis; ggf. Bestätigung Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
3 Referenzen über vergleichbare Leistungen innerhalb der letzten 5 Jahre (siehe Abschnitt 'reference_projects')Angaben zu jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräften der letzten 3 Kalenderjahre, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem technischen LeitungspersonalFachliche Eignung für Trennvorhangbau/-montage inkl. Statik-Fachkenntnis und Elektrotechnik-AnschlussFähigkeit zur termingerechten Erstellung der Baustelleneinrichtungsplanung (2 Wochen nach Auftragserteilung)
Bieter- und Arbeitsgemeinschaften
Gemeinsame Gesamtschuldner-HaftungBevollmächtigter Vertreter mit RechtsvollmachtJedes Mitglied: eigene Eigenerklärung und auftragsspezifische Nachweise
Unteraufträge und Eignungsleihe
Kapazitäten anderer Unternehmen sind zu benennen (Formblatt 235)Eignungsnachweise je anderes Unternehmen erforderlichBei Eignungsleihe: gemeinsame HaftungMindestens 70 % der angebotenen Leistung müssen im eigenen Betrieb ausgeführt werden (gem. § 4 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B); Leistungen, auf die der Betrieb eingerichtet ist, sind weitgehend (≥ 70 %) selbst auszuführenNebenangebote, die die Nachunternehmererklärung abbedingen, sind nicht zugelassen
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 Jahre (bezogen auf den Monat der Veröffentlichung der Bekanntmachung)Volumen: nicht spezifiziert
Mindestens 3 Referenznachweise über mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbare Bauleistungen (Lieferung/Montage eines Trennvorhangs o.ä. Raumtrennungssysteme für Sporthallen)
Je Referenz: Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, eigenes Personal/Mengen, durchschnittliche Arbeitnehmerzahl, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Baumaßnahmentyp (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Haupt-/ARGE-/NU), ggf. koordinierte Gewerke sowie Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung (Formblatt 444). Referenzen sind über die Eigenerklärung zur Eignung (Formular 124.MRG) einzureichen.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 23 erledigt
Angebotsschreiben & Preisermittlung
Eignung & rechtliche Erklärungen
Technische Nachweise zum Trennvorhang
Materialökologie & Umweltnachweise
Auf Verlangen nachzureichen (Anlagengruppe D)
Auf einen Blick
Auftraggeber
Landeshauptstadt München vertr. d. MRG, Paul-Henri-Spaak-Straße 5, 81829 München, Tel.: 089 / 945 500 0, Fax: 089 / 945 500 16, E-Mail: vergabe@mrg-gmbh.de, Internet: www.mrg-gmbh.de
Ort
81541 München, Bayern
Kategorie
Bayern
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Weitere Ausschreibungen Bayern
Alle anzeigen →Bayern