Ausführung von Bauleistungen

Gemeinde Willingen (Upland)34508 Willingen (Upland), HessenVeröffentlicht: 08. September 2026

Angebotsfrist: 24. September 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Die Gemeinde Willingen (Upland) schreibt im Rahmen des Umbaus und der Modernisierung der Festhalle Schwalefeld die Lieferung und Montage sämtlicher Holz-Aluminium-Fenster, Eingangs- und Hebeschiebetürelemente sowie zugehöriger Fensterbänke aus.

Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten: 1. Bauabschnitt Festhalle (Dezember 2026 bis Januar 2027) und 2. Bauabschnitt Erweiterungsbau (Januar bis Februar 2027).

Bieter müssen ihr Angebot elektronisch über die Vergabeplattform bis zum 24.09.2026 um 14:00 Uhr einreichen. Maßgebend ist das Vergabehandbuch Hessen (VHB). Mehrere Hauptangebote sind zugelassen, Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot. Es handelt sich um eine Gesamtvergabe ohne Losaufteilung.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 24. September 2026

Termin / FristSEP2026OKTNOVDEZJAN2027FEBMÄR

Veröffentlichungca. 3. Sep. 2026

Angebotsfrist24. Sep. 2026

Angebotsöffnung24. Sep. 2026

Bindefrist24. Sep. – 9. Nov. 2026

Aufforderung zur Ausführungca. 8. Okt. 2026

Bauzeitenplan vorlegenca. 8. Okt. – 15. Okt. 2026

Ausführungsbeginn30. Nov. 2026

Vollendung (abnahmereif)28. Feb. 2027

Gewährleistungca. 28. Feb. 2027 – 28. Feb. 2031bis 2031

Schlussrechnung einreichenca. 15. März – 19. März 2027

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden aus den nachgerechneten Angebotssummen ermittelt, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten. Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 Prozent auf die Wertungssumme.

KI-Hinweis: Das einzige Zuschlagskriterium ist der Preis (Wertungssumme); die Vergabeunterlagen enthalten keine weiteren qualitativen Zuschlagskriterien (Formblatt 227 ist nicht beigefügt).

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Gesamtauftrag – Lieferung und Montage Fenster und Außentüren

Lieferung und Montage sämtlicher Holz-Aluminium-Fenster, Eingangs- und Hebeschiebetürelemente sowie zugehöriger Fensterbänke im 1. und 2. Bauabschnitt (Festhalle und Erweiterungsbau) am Standort Am Aarbach 24, Flur 11, Flurstück 30/33, 34508 Willingen (Upland).

Das Auftragsumfang umfasst:

Aufmaß vor Ort durch den Auftragnehmer vor FertigungBemusterung von Farben, Oberflächen und Beschlägen in Abstimmung mit dem AuftraggeberWerk- und Fertigungspläne, die rechtzeitig vor Fertigungsbeginn vom Planer freizugeben sindLieferung aller Fenster- und Türelemente (Leitfabrikat IDEAL PLANO der Fa. Weinstock oder gleichwertig)Montage und Abdichtung der Anschlussfugen (innenseitig luftdicht nach DIN 4108-7, außenseitig schlagregendicht und diffusionsoffen, wärmedämmend)Lieferung und Montage der Aluminium-Fensterbänke (RAL 7039, Ausladung 240 mm)Baustelleneinrichtung auf eigene Kosten (vorhalten und nach Abschluss entfernen)Gefährdungsbeurteilung, Absturzsicherungen gemäß DGUV Vorschrift 38 und DIN EN 13374Koordination mit anderen Gewerken und Teilnahme an BaubesprechungenStundenlohnarbeiten: Positionen 3.1 und 3.2 mit je 35 Stunden Facharbeiter/Bauhelfer für unvorhersehbare Arbeiten (Stundenlohnzettel täglich vom Bauleiter des AG gegenzeichnen lassen)Kran-Nutzung frühzeitig mit dem Rohbauunternehmer abstimmen (kein Rechtsanspruch)

Technische Spezifikation (gilt für alle Fenster und Türen)

Fenstersystem: Holz-Aluminium, Bautiefe 88 mm, flächenbündig, Mitteldichtungssystem mit 3 DichtungsebenenBeschlag: Winkhaus activPilot (3-dimensional einstellbar), max. Flügelgewicht 130 kgFarbe außen: Quarzgrau RAL 7039Farbe innen: Eiche nativa (Holzdekor)Verglasung: 3-fach-Wärmeschutzverglasung, Randverbund schwarzUw ≤ 1,1 W/m²K, Ug 0,6–0,7 W/m²K, Uf 1,53 W/m²KEinbruchhemmung: RC 1n nach DIN EN 1627 (Basis plus)Erforderliche Gütenachweise/Freigaben vor Einbau: CE-Kennzeichnung/DoP nach DIN EN 14351-1, U-Werte-Nachweis, Prüfzeugnis RC 1n, Schallschutzverglasung Rw ≥ 45 dB (DIN EN ISO 10140/717-1), Absturzsicherung DIN 18008-4 (Kategorie A oder B), Türschließer DIN EN 1154, Paniktechnik DIN EN 1125

Ausführungszeiten und Baustellenlogistik

Ausführungsbeginn: 30.11.2026 (Fixtermin)Vollendung abnahmereif: 28.02.2027 (Fixtermin)Aufforderung zur Ausführung durch den Auftraggeber voraussichtlich bis 08.10.2026; 12 Werktage Frist nach Zugang der AufforderungBauzeitenplan ist spätestens 5 Werktage nach Auftragserteilung vorzulegen (VOB/B § 5 Abs. 2)Arbeitszeiten auf der Baustelle: Mo–Fr 07:00–17:00 Uhr (wegen benachbartem Kindergarten)Schlussrechnung spätestens 12 Werktage nach Abnahme (VOB/B § 14 Abs. 3)Vertragsstrafe bei Verzug: 0,20 % der Auftragssumme ohne USt pro Werktag, maximal 5,00 % der AuftragssummeGewährleistungsfrist: 4 Jahre ab förmlicher Abnahme (VOB/B § 13 Abs. 4 Nr. 1)

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Eignungsnachweise und formale Anforderungen

Mit dem Angebot sind die Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124 oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung EEE) sowie die Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung (VHB 125) einzureichen.

Optionale Angaben:

Präqualifikation: Präqualifiziertes Unternehmen im PQ-Verzeichnis oder vergleichbaren Registern (§ 15 Abs. 2 HVTG)KMU-Erklärung: < 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. € Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. € Jahresbilanzsumme

Zwingende Ausschlussgründe und Verpflichtungen

Russland-Sanktionen (Art. 5k VO (EU) 2022/576): Bieter dürfen keine russischen Staatsangehörigen oder in Russland niedergelassene Personen/Organisationen sein, keine juristischen Personen mit > 50 % russischer Beteiligung und keine Personen, die im Namen solcher Organisationen handeln. Gleiches gilt für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten in Anspruch genommen werden, sofern > 10 % des Auftragswerts betroffen sind.Mindestlohn: Der Bieter darf nicht wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von mindestens 2.500 € belegt worden sein.Tariftreue und Mindestentgelt (HVTG): Verpflichtung zur Gewährung von Arbeitsbedingungen gemäß geltendem Tarifvertrag oder Mindestlohngesetz, auch durch Nachunternehmer sicherzustellen.Auskunfts- und Prüfungsrechte nach § 7 Abs. 1 HVTG (auch für Nachunternehmen/Verleihunternehmen).Urkalkulation gemäß § 16 HVTG ist auf gesonderte Aufforderung vorzulegen (elektronisch über Vergabeplattform oder in geschlossenem Umschlag).Anerkennung der VOB/B (Ausgabe 2016), Erklärung zum SiGeKo gemäß Baustellenverordnung/RAB 30, Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG.

Konkrete Eignungskriterien wie Mindestumsatz, Personalstärke oder Referenzen sind in den vorliegenden Dokumentausschnitten nicht im Detail definiert und ggf. in den Bewerbungsbedingungen der Gemeinde Willingen oder im Formblatt 212 (Teilnahmebedingungen) hinterlegt, die hier nicht vorliegen.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.