Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung (offenes Verfahren) für sämtliche Trockenbauarbeiten im Rahmen der Generalsanierung und Erweiterung der Grundschule Nersingen, Schwalbenstraße 4, 89278 Nersingen.
Das Gebäude wird innen komplett entkernt und auf den Energiestandard EH 40 EE saniert. Die Trockenbauleistungen umfassen Gipskarton-Ständerwände, Vorsatzschalen, F90-Schachtwände, F30-Stahlträger- und Stahlstützenverkleidungen, Installationsöffnungen, Revisionsöffnungen sowie eine aktive Heiz-/Kühldecke mit Holzwolle-Akustikplatten.
Angebote müssen elektronisch über die Vergabeplattform Deutsche eVergabe eingereicht werden, Frist: 29.09.2026, 11:15 Uhr MESZ. Bindefrist bis 24.11.2026.
Zuschlagskriterium ist ausschließlich der Preis. Nebenangebote sind nicht zugelassen.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertZuschlagskriterien
Gewichtung laut Vergabeunterlagen- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenBaustelleneinrichtung und Organisation
Baustelleneinrichtung: Der Auftragnehmer stellt Baustelleneinrichtung, fahrbare Gerüste, Sanitäranlagen, Lager- und Aufenthaltscontainer sowie Werkzeuge. Vor Beginn ist ein Baustelleneinrichtungsplan mit Architekt und Bauherrschaft abzustimmen.
Baufristenplan: Innerhalb von 18 Werktagen nach Auftragserteilung ist ein Baufristenplan in 3-facher Fertigung auf Basis des AG-Bauablaufplanes zu übergeben.
Bautagesberichte: Arbeitstäglich unaufgefordert an AG/Objektüberwachung (Personal, Nachunternehmer, Geräte, Materiallieferungen, Fortschritt, Klima, Vorkommnisse).
Stundenlohnzettel: Wöchentlich einzureichen.
Mängelmanagement: Verpflichtende Nutzung des vom AG bereitgestellten digitalen Systems (QR-Code/Weblink).
Sprache: Eine ständig anwesende Aufsichtsperson muss ausreichend Deutsch sprechen können; andernfalls ist ein Dolmetscher zu stellen.
Baustellenordnung: Alkohol- und Rauchverbot, Meldepflicht für feuergefährliche Arbeiten, Lärm-/Erschütterungsvoranmeldung, freizuhaltende Zugänge, tägliche Reinigung der Arbeitsflächen.
SiGe-Plan: Der vom AG/SiGe-Koordinator erstellte Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist einzuhalten; Montageanweisungen und Gefährdungsbeurteilungen sind vor Arbeitsbeginn vorzulegen.
Nachunternehmer: Einsatz nur für benannte Leistungen; jeder Wechsel bedarf der schriftlichen Genehmigung des AG und erneuter Eignungsprüfung (Formblatt 124 oder Präqualifikation).
Ausführungsrahmen und Schnittstellen
Projektrahmen: Generalsanierung und Erweiterung der 3-geschossigen Grundschule (KG/EG/OG) mit Sonderbaucharakter, BRI ca. 21.673 m³, Grundstücksfläche 8.662 m², Gebäudeklasse 3.
Energetische Sanierung: Auf EH 40 EE, neuer Estrich, neue Fußböden, neue Fenster, neues Satteldach sowie komplett erneuerte HLS- und Elektroinstallationen.
Bauausführung im Bestand: Innen komplette Entkernung; Leistungsbeginn nach Auftragserteilung, voraussichtlich ab 01.08.2026.
Bauausführung Turnhalle: Die benachbarte Turnhalle bleibt bis Juli/August 2026 in Nutzung; sie wird anschließend in die Baumaßnahme einbezogen und muss jederzeit für Schüler, Lehrkräfte und Vereine zugänglich bleiben. Der Bereich Turnhalle/Umkleide kann zeitversetzt vor Januar 2027 begonnen werden.
Vertragsrahmen: VOB/B, VOB/C DIN 18340 sowie alle einschlägigen DIN-/EN-Normen und Hersteller-Verarbeitungsvorschriften. Nachtragsangebote sind 1-fach beim AG und 1-fach beim Architekturbüro einzureichen.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenZwingende formale Anforderungen
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Technische und personelle Leistungsfähigkeit
Zuverlässigkeit und gesetzliche Anforderungen
vergleichbare Trockenbauleistungen
mit Ansprechpartner, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Eigenleistungsumfang mit Mengenangaben, durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmern, technischen/gerätespezifischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbu/Denkmal), vertraglicher Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), ggf. koordinierten Gewerken sowie Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung; vorzulegen bei engerer Wahl
Umsatzangaben
für vergleichbare Leistungen