Lieferung und Montage von Bühnenholz

Landeshauptstadt München, Baureferat | Vergabekammer Südbayern | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)München, BayernVeröffentlicht: 25. August 2026

Angebotsfrist: 29. September 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Im Rahmen der Generalinstandsetzung und des Umbaus der Jutier- und Tonnenhalle in München (Kreativquartier, Dachauerstraße 110) wird die Lieferung und Montage von Bühnenholz für die Bühnenpodien und Saalböden ausgeschrieben.

Das Gewerk umfasst die Herstellung der Unterkonstruktionen, verschiedene Bodenbeläge (Schwarzkiefer, Buche Multiplex, Eichenparkett), Verschluss- und Bodenklappen, Kabelkanäle, Nagelleisten sowie Trittschall- und Wärmedämmung inklusive Oberflächenbehandlung (Schleifen, Anstrich, Ölung) und Schutzmaßnahmen. Der Auftrag wird in einem Los vergeben.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 29. September 2026

Termin / FristSEP2026 DEZ MÄR JUN SEP DEZ MÄR

Bieterfragen-Frist22. Sep. 2026

Angebotsfrist29. Sep. 2026

Angebotsöffnung29. Sep. 2026

Bindefrist29. Sep. – 28. Nov. 2026

Aufforderung zur Ausführung23. Dez. 2026

Ausführungsbeginnca. 23. Dez. 2026

Vertragslaufzeitca. 23. Dez. 2026 – 11. Apr. 2028bis 2028

Abgabe Vorabzug Bauablaufplanca. 23. Dez. 2026 – 11. Jan. 2027

Abgabe Dokumentationca. 28. März 2028

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

KI-Hinweis: Vollständig: Preis ist das einzige Zuschlagskriterium (100%), bestätigt sowohl in Formblatt 211 EU (Abschnitt 7) als auch in der Bekanntmachung (eForms 5.1.10).

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Gesamtbeschreibung

Geliefert und montiert wird das gesamte Bühnenholz für die Tonnenhalle (Großer Saal mit ca. 530 Plätzen, Kleiner Saal mit ca. 140 Plätzen, Empore, Hubpodien/Tribüne) im Kreativquartier München (Dachauerstraße 110, 80636 München).

Auftraggeber ist die Landeshauptstadt München, Baureferat Hochbau H11. Vergabenummer: BauR H-11132-2026, Maßnahmennummer: 12HI.004840.

Die Leistung umfasst Werk- und Montageplanung, Unterkonstruktionen, Bodenbeläge, Verschluss- und Bodenklappen, Kabelkanäle, Trittschall- und Wärmedämmung, Oberflächenbehandlung (Schleifen, Anstrich, Ölung), Schutzmaßnahmen sowie Dokumentation. Die Bearbeitung erfolgt abschnittsweise; Dokumentenaustausch läuft über die Plattform thinkproject.com.

Unterkonstruktionen

Lagerhölzer auf Betonboden (Großer Saal, Kleiner Saal, Fahrbereich Tribüne)Lagerhölzer auf Stahlkonstruktion (Hubpodien)Trittschalldämmung aus MineralwolleSchwellenbleche für TürschwellenGesamtfläche auf Beton: ca. 878 m²; auf Stahlbau: ca. 80 m²

Bodenbeläge – Großer Saal, Kleiner Saal, Empore und Hubpodien

Großer Saal (Bühnenboden): ca. 763 m² Dreischichtplatte Schwarzkiefer 50 mm, schwarz gestrichen (exkl. Fahrbereich)

Großer Saal – Fahrbereich Tribüne: ca. 214 m² Dreischichtplatte Buche 40 mm, schwarz gestrichen

Empore: ca. 42 m² Multiplex Buche 21 mm, mattschwarz

Kleiner Saal: ca. 185 m² Parkett Eiche natur geölt 22 mm auf 42 mm Multiplex-Tragschicht

Hubpodien: 8 Stück Bodenklappen

Lastanforderungen:

Großer Saal: 750 kg/m², Punktlast 1.000 kg/m² (200×200 mm Auflager)Kleiner Saal: 500 kg/m², Punktlast 750 kg/m² (200×200 mm Auflager)

Klappen, Kanäle und Zubehör

36 Verschluss-/Versatzklappen 400×300 mm (27 Stück Großer Saal + 9 Stück Kleiner Saal)8 Bodenklappen für die Hubpodien / den Saal51 m Kabelkanal im Saalboden72 m Nagelleiste Buche

Oberflächenbehandlung und Schutzmaßnahmen

Schleifen der Bodenbeläge Großer Saal (763 m²), Empore (42 m²), Kleiner Saal (185 m²) – Summe ca. 990 m²Anstrich Parkett (185 m²), Anstrich Großer Saal (763 m²), Anstrich Tribüne (241 m²), Anstrich Empore (42 m²)Schutzbelag ca. 959–990 m² über die fertigen BödenKleiner Saal: Höhenabweichung nach Schleifarbeiten max. ±1 mm

Werk- und Montageplanung, Bauablauf und Dokumentation

Werk- und Montageplanung (2 Prüfläufe durch AG, je 10 Arbeitstage Prüffrist)Digitales/tachymetrisches Aufmaß der HallengeometrieVorabzug Bauablaufplan: 10 Arbeitstage nach AuftragsvergabeFortlaufende Aktualisierung Bauablaufplan (3× Fortschreiben); Überarbeitungsfrist 3 ArbeitstageDokumentation gemäß LHM-Vorgabe (PDF, bearbeitbar), Abgabe 14 Tage vor AbnahmeStundenlohnarbeiten: Obermonteur 10 h, Monteur 20 h, Bauhelfer 20 h

Materialanforderungen und Zertifizierungen

Holzprodukte: FSC- oder PEFC-zertifiziert (Formblatt 248)Lagerhölzer: Holzfeuchte max. 8–10 %, Güteklasse I nach DIN 4074 oder KV-C24 nach DIN 14081-1Dreischichtplatten: Holzfeuchte 8–10 %Parkett Eiche: Holzfeuchte 7–11 %Sperrhölzer nach DIN EN 636-2S, CE-Kennzeichnung, Emissionsklasse E1, Verklebungsklasse 2Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Dreischicht-Platten + Prüfbericht des überwachenden InstitutsBrandschutzklasse B1 nach DIN 4102

Ausführungsmodalitäten

Erfüllungsort: München (PLZ 80636), Kreativquartier, TonnenhalleAusführungsbeginn: innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang des Auftragsschreibens (voraussichtlich ab 23.12.2026)Gesamtbauzeit: 476 Werktage ab AusführungsbeginnEinzelfristen siehe Anlage Formblatt 214HAbschnittsweise Leistungserbringung, laufende Abstimmung mit Bauleitung und Fachplaner Bühnenmaschinerie

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Umsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre (Bauleistungen und vergleichbare Leistungen)Ausreichende Verfügbarkeit erforderlicher ArbeitskräfteKein eröffnetes oder beantragtes InsolvenzverfahrenKeine Ablehnung mangels MasseSicherheitsleistung Vertragserfüllung: 5 % der Auftragssumme (inkl. USt, ohne Nachträge) ab Auftragssumme ≥ 250.000 € ohne USt – gemäß § 17 VOB/BSicherheitsleistung Mängelansprüche: 2 % der vorläufigen Abrechnungssumme

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

3 vergleichbare Referenzprojekte in den letzten 5 Kalenderjahren (bei Zuschlag in enger Wahl vorzulegen)Nachweis der durchschnittlichen Beschäftigten der letzten 3 Jahre nach Lohngruppen, einschließlich technischem LeitungspersonalDenkmalgeschützte Bausubstanz, erhöhte Anforderungen an Koordination im laufenden Baubetrieb

Ausschlussgründe und zwingende Erklärungen

Keine Ausschlussgründe nach §§ 123–126 GWBKeine Eintragungen im WettbewerbsregisterKeine Verurteilungen nach § 21 Abs. 1 SchwarzarbeitsbekämpfungsgesetzKeine Verurteilungen nach § 21 Abs. 1 ArbeitnehmerentsendegesetzKeine Verurteilungen nach § 19 Abs. 1 MindestlohngesetzKeine Verurteilungen nach § 98c AufenthG (Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 €)Eigenerklärung Bezug Russland (Formblatt 127) gemäß EU-Verordnung 2022/576 – gilt auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten und EignungsverleiherNachforderung von Unterlagen gemäß § 16a EU VOB/A möglich

Präqualifikation und Eignungsnachweise

Präqualifizierte Unternehmen: Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis (PQ-Nummer), ggf. spezifische NachweiseNicht präqualifizierte Unternehmen: Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124) oder Einheitliche Europäische Eignungserklärung (EEE)Auf Verlangen nach Zuschlag: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerksrolle/IHK-Eintragung; Unbedenklichkeitsbescheinigungen Sozialkasse, Finanzamt, Berufsgenossenschaft; Freistellungsbescheinigung § 48b EStG; Daten der Geschäftsführer/Prokuristen

Bietergemeinschaft und Eignungsleihe

Bietergemeinschaften zugelassenGemeinsame Erklärung in Textform erforderlich mit: Erklärung zur Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall, Auflistung aller Mitglieder, Bezeichnung des bevollmächtigten Vertreters, rechtsverbindliche Vertretung aller Mitglieder, gesamtschuldnerische HaftungEignungsleihe möglich (Verzeichnis Formblatt 235; Verpflichtungserklärung Formblatt 236)

Referenzprojekte

3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 KalenderjahreVolumen: nicht spezifiziert

3 vergleichbare Referenznachweise zu früheren Arbeiten (Bühnenholz-/Bühnenboden-/Podienbau in vergleichbarer Art und Größe)

vergleichbare Leistungen; pro Referenz: Ansprechpartner beim Auftraggeber, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblicher Leistungsumfang mit Mengenangaben, durchschnittlich eingesetzte Arbeitnehmer, besondere technische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), ggf. koordinierte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung. Hinweis: denkmalgeschützte Bausubstanz, erhöhte Koordinationsanforderungen

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.