Ausschreibungen Niedersachsen
Sanitärinstallationen – Ersatzneubau eines Jugendzentrums in Winsen (Luhe)
Stadt Winsen (Luhe)Winsen (Luhe), NiedersachsenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung der Stadt Winsen (Luhe) für Sanitärinstallationen im Rahmen des Ersatzneubaus eines Jugendzentrums am Schlossring 20, 21423 Winsen (Luhe).
Das zweigeschossige Gebäude in Holz-Hybridbauweise (1.485 m² Nutzungsfläche) umfasst eine Sporthalle, einen öffentlichen Bereich mit Bühne, ein Musikstudio, Seminar- und Verwaltungsräume. Die ausgeschriebenen Sanitärinstallationen umfassen Schmutzwasserentsorgung, Trinkwasserversorgung (mit dezentraler Warmwasserbereitung über elektrische Durchlauferhitzer), Vorwandinstallationen, Sanitärobjekte (WCs, Waschtische, Urinale, Duschen) sowie Zubehör.
Wichtige Termine:
Angebotsabgabefrist: 09.11.2026, 20:00 UhrVoraussichtlicher Ausführungsbeginn: 10.05.2027Geplante Fertigstellung: 30.12.2027
Vergabenummer: 108-14
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristOKT2026 DEZ FEB APR JUN AUG OKT DEZ
Bauzeitenplan gültig ab6. Okt. 2026
Veröffentlichung8. Okt. 2026
Angebotsfrist9. Nov. 2026
Bindefrist9. Nov. 2026 – 8. Jan. 2027
Aufforderung zur Ausführungca. 1. Mai 2027
Ausführungsbeginn10. Mai 2027
Vertragslaufzeit10. Mai – 30. Dez. 2027
Fertigstellung30. Dez. 2027
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden aus den nachgerechneten Angebotssummen ermittelt, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: Formblatt 211 EU kreuzt nur den Zuschlagskriterium Preis an und lässt Mehrere Zuschlagskriterien unangekreuzt; der 15-prozentige Werkstätten-Bonus ist eine Preiskorrektur und kein eigenes gewichtetes Kriterium.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenBauobjekt und Rahmenbedingungen
Bauvorhaben: Ersatzneubau eines Jugendzentrums, Schlossring 20, 21423 Winsen (Luhe)
Zweigeschossiges Gebäude in Holz-HybridbauweiseNutzungsfläche: ca. 1.485 m²Nicht unterkellert, PultdachNutzung: Sporthalle mit sanitären Nebenräumen, öffentlicher Bereich mit Bühne, Musikstudio, Seminarräume, VerwaltungsräumeTechnikräume im Obergeschoss
Ausführungszeitraum:
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn: 10.05.2027 (12 Werktage nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber)Geplante Fertigstellung: 30.12.2027
Nicht im Auftrag enthalten: Grundleitungen und Elektroeinspeisung (nur Kabelbereitstellung vor Schaltschrank).
Leistungsbild Sanitärinstallationen (Titel 01–09)
Die Sanitärinstallation umfasst folgende Hauptbereiche (gemäß DIN 18381):
Titel 01 – Allgemeine Bautechnik: Kernbohrungen (Durchmesser 60–380 mm) in Beton, Holz und Brettsperrholz, Brandschutzmörtel, Luftdichtheitsmanschetten, Halte- und Unterkonstruktionen sowie Bereitstellung eines Rollgerüsts (ca. 4 Wochen).Titel 02 – Abwasserinstallation: PP-Rohrsystem HT DN 32–160 für Schmutzwasser-, Lüftungs-, Sammel- und Objektanschlussleitungen, Dachhauben DN 100, Geruchverschlüsse, Reinigungsöffnungen sowie Anschluss Kondensatablauf.Titel 03 – Kalt- und Warmwasserinstallation: Edelstahlrohr CrNiMo 1.4401, Verteil-, Steig- und Anschlussleitungen DN 12–32, Rückspülfilter, Wasserzähler, Schrägsitzventile, Systemtrenner, Probenahmeventile; inklusive Dichtigkeitsprüfung, Spülung und Desinfektion (nicht mehr als 10 Tage vor Inbetriebnahme).Titel 04 – Rohrleitungsdämmung: Schalldämmung der Abflussleitungen DN 56–100, Wärmedämmung aus alukaschierter Mineralfaser (GEG-konform), Armaturdämmung sowie Brandschutzmanschetten (Conlit, BIS Pacifyre).Titel 05 – Vorwandinstallation: Tragsysteme halbhoch und raumhoch, Montageelemente für WCs, Waschtische, Urinale und Duschen inklusive Betätigungsplatten und elektronischer Urinalsteuerung, Revisionstüren.Titel 06 – Sanitärobjekte: 12 Wand-WCs Tiefspüler Rimless (inkl. 2 barrierefreie) mit WC-Sitzen, 13 Waschtische (inkl. 2 barrierefrei) mit elektronischen Waschtischarmaturen, 2 Ausgussanlagen mit Wandarmaturen, 14 Bodenablaufsysteme verschiedener Ausführungen (inkl. Brandschutz), elektrische Durchlauferhitzer (3,5 kW / 11 kW / 21 kW) sowie Küchengeräte-Anschlüsse.Titel 07 – Accessoires: 4 Stützklappgriffe, 12 WC-Bürstengarnituren, 24 Papierhalter, 25 Seifen- bzw. Desinfektionsmittelspender, Handtuchspender, Hygieneabfallbehälter, Abfallkörbe, Haken und Aufsatzrollenhalter.Titel 08 – Stundenlohnarbeiten: Helfer, Auszildende, Gesellen und Meister für zusätzliche, nicht im LV erfasste Leistungen.Titel 09 – Bestandsunterlagen, Wartung, Nachweise: Inbetriebnahme und Einregulierung, 2-wöchiger Probebetrieb bis Übergabe, Revisionsunterlagen 3-fach, Einweisung des Personals, Potenzialausgleich, Rohrkennzeichnung/Beschilderung sowie mikrobiologische und chemische Trinkwasseruntersuchung an jeweils 3 Entnahmestellen.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenBefähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung
Eintragung im Handelsregister und/oder in der Handwerksrolle und/oder bei der IHKAuf Verlangen vorzulegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, HandwerkskarteKein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt, kein Antrag mangels Masse abgelehnt, Unternehmen nicht in Liquidation
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angabe zum Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (einschließlich Anteile bei gemeinsam ausgeführten Leistungen)Ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft; auf Verlangen qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung mit Angabe der Lohnsummen
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Mindestens 3 vergleichbare Referenzleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren (Details siehe Referenzprojekte)Verfügbarkeit der für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte; Angabe der durchschnittlich Beschäftigten der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen mit LeitungspersonalTariftreue nach § 4 Abs. 1 NTVergG (Niedersachsen): Verpflichtung zur Zahlung mindestens des gesetzlichen Mindestlohns sowie ggf. der Mindestentgelte nach AEntG, AÜG und allgemeinverbindlichen Tarifverträgen
Ausschlussgründe und sonstige Anforderungen
Keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/AKeine Verurteilung mit Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 € in den letzten 2 JahrenAb Auftragssumme ≥ 30.000 €: Auszug aus dem Gewerbezentralregister wird angefordertEignungsleihe ist möglich; andere Unternehmen müssen geeignet sein und bei gemeinsamer Auftragsausführung mithaftenVerstöße gegen § 6e EU Abs. 6 VOB/A oder Ausschlussgründe mit Selbstreinigung sind anzugeben
Referenzprojekte
mindestens 3 Referenzen ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre
Vergleichbare Sanitärinstallationsleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren (Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblicher Leistungsumfang mit Mengen, eingesetzte Arbeitskräfte, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme, vertragliche Bindung als Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer)
Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung ist erforderlich
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 60%4–10 · 39%11+ · 1%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 21 erledigt
Pflichtangaben mit dem Angebot (direkt einreichen)
Bedingt mit dem Angebot (nur wenn einschlägig)
Auf Verlangen der Vergabestelle nachzureichen
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadt Winsen (Luhe)
Anschrift
21423 Winsen (Luhe)
Ort
21423 Winsen (Luhe)
Kategorie
Niedersachsen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.winsen.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
21423 Winsen (Luhe)
Niedersachsen
Weitere Ausschreibungen Niedersachsen
Alle anzeigen →Niedersachsen
Gebaeudeautomation: Schaltschraenke, Feldgeraete, Verbindungen
Stadt Goettingen - · 37079 GoettingenFrist: NiedersachsenLieferung eines automatisierten inversen Fluoreszenz- und Durchlichtmikroskop
Universitaetsmedizin Goettingen, Stiftung Oeffentlichen Rechts · 37075 GoettingenFrist: NiedersachsenMateriallieferung Rohrleitungsbau 2027
Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH · 28857 BarrienFrist: NiedersachsenAufstellen von Fahrzeugrückhaltesystemen und Absturzsicherungen im Zuge des Neubaus der Kreisstraße 158 in Papenburg
Landkreis Emsland · 49716 MeppenFrist: NiedersachsenSportanlage Bienroder Weg - Bau einer Basketball- und 3x3-Anlage - Sportplatzbau_MS
Stadt Braunschweig Fachbereich Bauordnung und Zentrale Vergabestelle · 38106 BraunschweigFrist: NiedersachsenFernwärme Rahmenvertrag 2027-2028 über 5 Einzelbaumaßnahmen
Stadtwerke Göttingen AG · 37073 GöttingenFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit