Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum es geht: Die FAIR GmbH in Darmstadt schreibt einen Rahmenvertrag für juristische Beratungsleistungen aus. Diese betreffen das Vergaberecht, das Bau- und Architektenrecht (Vertragsrecht) sowie das Verwaltungsrecht – alles rund um den Neubau des Beschleunigerzentrums FAIR.
Was zu tun ist: Interessierte Kanzleien bewerben sich zunächst mit einem Teilnahmeantrag. Aus den Bewerbungen wählt die FAIR GmbH die 3 besten aus. Diese werden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Der Zuschlag geht an das wirtschaftlichste Angebot (70 % Preis, 30 % Konzept).
Was mitgebracht werden muss: Nachweise über Fachanwälte, Berufserfahrung, Umsatz, Versicherung und Referenzen aus großen Bauprojekten (mind. 100 Mio. € Bauvolumen).
Wichtige Frist: Teilnahmeanträge müssen bis 30.06.2026, 10:00 Uhr elektronisch über das Vergabeportal DTVP eingereicht sein.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertAktive Ausschreibung
HEUTE
Termin / FristMAI2026 NOV MAI NOV MAI NOV MAI NOV MAI NOV MAI NOV MAI NOV MAI
Veröffentlichung
Rügefrist Vergabeverstöße
Bieterfragen-Frist
Teilnahmefrist
Einladungsfrist
Vertragsbeginn
Stundensatz-Garantie
Rahmenvertrag Laufzeit
Indexanpassung Stundensatz
Anzeige Verlängerungsoption
Verlängerung 1
Vertragsende
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenPreis & Qualität6 Kriterien
Preis 82.4%Qualität 17.6%
- Gesamtangebotspreis70%
Gesamtsumme netto für Einarbeitung und laufende Beratung
- Auftragsabwicklungskonzept30%
Qualitative Bewertung der Organisationsstruktur, Reaktionszeiten, IT-Lösung und Datenschutz
Z = G(Leistung) * L(Angebot) + G(Preis) * (L(best) * P(niedrigst) / P(Angebot))
KI-Hinweis: Alle Zuschlagskriterien inkl. Gewichtungen und Bewertungsmethode sind vollständig dokumentiert.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenVertragsrahmen
Vertragsform: Rahmenvertrag (Abrufvertrag) über die gesamte VertragslaufzeitLeistungsmenge: max. 10.500 Stunden (Einarbeitung + laufende Beratung)Laufzeit: 01.10.2026 bis 31.07.2032 (6 Jahre), optional 1× um 12 Monate verlängerbar (bis 31.07.2033)Einarbeitungsphase: ca. 3 Monate ab ZuschlagLeistungsort: FAIR GmbH, Planckstr. 1, 64291 Darmstadt; Präsenz vor Ort innerhalb 24 Stunden im BedarfsfallArbeitssprachen: Deutsch und Englisch (fließend in Wort und Schrift)Reaktionszeit Einzelabruf: 1 Arbeitstag (8 Stunden)Abrufarten: Einzelleistungen, Leistungsgesamtheiten oder zeitlich gestufte Leistungsgesamtheiten (z. B. Jahresscheiben)
Vergaberechtliche Beratung
Mitwirkung bei Ausgestaltung und Prüfung von Vertragsdokumenten für VergabeverfahrenRisikoanalysen zu Nachtrags-, Bedenken- und BehinderungspotenzialenBeratung zu Vergabeverfahren, auch nach Hessischem Vergabegesetz; Prüfung der Verfahrensart und der ZuschlagskriterienSchnittstellenrisiken und Betreuung laufender VergabeverfahrenAuswertung von Teilnahmeanträgen und Angeboten, Erstellung von Entscheidungsvorlagen, Absage- und ZuschlagsschreibenGgf. Verhandlungsführung, Mitwirkung bei Vergaberügen, Unterstützung bei Vertragsunterzeichnung und LOIsErstellung ausführlicher Vergabevermerke je Vergabeverfahren/Tätigkeit nach den Vorgaben des öffentlichen Vergaberechts
Vertragsrechtliche Beratung (Bau- und Architektenrecht)
Rechtliche Betreuung der Vertragsabwicklung, Dokumentation des gesamten Schriftverkehrs inkl. VertragsänderungenNachtragsmanagement: Prüfung der Form- und Inhaltserfordernisse an Bedenkenanzeigen, Nachtragsangebote, Behinderungsanzeigen und Bauzeitnachträge; Bedenken-, Nachtrags- und BehinderungsverfolgungEigenständige Forderungsprüfung dem Grunde und der Höhe nach (Vertrag, VOB/B); standardisierte PrüfberichteIdentifikation und Durchsetzung berechtigter Ansprüche des AG gegen Auftragnehmer oder DritteAbwehr unberechtigter Ansprüche und Vertragsstrafen/Schadensersatz; außergerichtliche VerhandlungenVorbereitung und Betreuung von Nachtragsvergaben; Verhandlungen; Abforderung von ZuarbeitenMitwirkung bei Abrechnung, Prüfung von Teil- und Schlussrechnungen, Identifikation von Minderkosten, Deckungsbeitrags-AusgleichsberechnungenEntscheidungsvorlagen für Gremien, Teilnahme an Baubesprechungen und Jour-Fixen
Verwaltungsrechtliche Beratung (Zuwendungsrecht)
Sichtung der Zuwendungsgrundlagen: Prüfung des Zuwendungsbescheids, der Nebenbestimmungen (ANBest-P/ANBest-Gk), der RZBau und der Verwaltungsvorschriften; Identifikation der Pflichten zum Verwendungsnachweis (Fristen, Auflagen, beihilferechtliche Vorgaben)Prüfung des Entwurfs des Verwendungsnachweises: Sachbericht, zahlenmäßiger Nachweis nach DIN 276, Erklärung des Zuwendungsempfängers (Zweckbindung, Wirtschaftlichkeit, Auflagen, Baurechnung, Prüfungen)Behandlung von Änderungen und Abweichungen: Planungs-, Ausführungs- und Kostenänderungen rechtssicher im Verwendungsnachweis darstellenErstellung von Empfehlungen und Textvorschlägen für Sachbericht, zahlenmäßigen Nachweis, Erklärung des Zuwendungsempfängers; gutachterliche StellungnahmenKommunikation mit dem Zuwendungsgeber und der Bauverwaltung: Korrespondenz, Rückfragen, Nachforderungen, Auflagen, Abwehr von Rückforderungs-, Zins- oder Sanktionsansprüchen; Widersprüche und Vergleichsvorschläge
Sonstige rechtliche Beratung
Beratung zum vertragsgerechten Verhalten des AG und zu vertragswidrigem Verhalten DritterVertretung der AG-Interessen in Insolvenzverfahren über Vermögen von AuftragnehmernRegelmäßige Berichterstattung (monatlich sowie auf besondere Aufforderung); unverzügliche schriftliche Meldung bei Termin- oder KostenüberschreitungenEmpfehlung weiterer fachspezifischer oder technischer SachverständigerBeratung und Unterstützung bei ministeriellen und behördlichen Belangen (z. B. stufenweise HBO-Abnahmen)Datenschutz- und IT-Belange sind im Auftragsabwicklungskonzept darzulegen
Ausdrücklich nicht Bestandteil
Vertretung des AG in GerichtsverfahrenVertretung in vergaberechtlichen NachprüfungsverfahrenVertretung in Verwaltungsverfahren
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenBefähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung
Zulassung als Rechtsanwaltsgesellschaft (Eigenerklärung; Nachweis wird auf Nachforderung verlangt)Russland-Sanktionen (EU-VO 833/2014): Kein Bezug zu Russland; auch nicht über Unteraufternehmer/Lieferanten > 10 % des Auftragswerts, auch nicht während der VertragslaufzeitMindestlohn-Compliance (MiLoG): Keine Verstöße gegen SchwarzArbG, AEntG, AufenthG, MiLoG; Verpflichtung zur Zahlung von Mindestlohn
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Mindestumsatz: 2 Mio. € netto pro Geschäftsjahr in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren (2023, 2024, 2025)Berufshaftpflichtversicherung: Deckungsumfang mind. 5 Mio. €, zweifach maximiert pro Versicherungsjahr, Versicherer mit EU-ZulassungNachweis der bestehenden Versicherung oder Bereitschaftserklärung zum Abschluss im Auftragsfall (sonst Ausschluss)
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit – Personal
In den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 5 Anwälte/Anwältinnen beschäftigtDavon mindestens 2 mit Fachanwaltszulassung im Bau- und ArchitektenrechtMindestens 1 weitere/r Anwalt/Anwältin mit Fachanwaltszulassung im VerwaltungsrechtMindestens 1 Anwalt/Anwältin mit vergaberechtlicher Berufserfahrung ≥ 10 Jahre1 weiterer Anwalt/Anwältin mit ≥ 10 Jahren Berufserfahrung in einem der drei Rechtsgebiete (Bau-/Architektenrecht, Verwaltungsrecht oder Vergaberecht)Fachanwaltsurkunden sind dem Teilnahmeantrag beizulegenVerfügbarkeitserklärung der benannten PersonenAlle eingesetzten Mitarbeiter benötigen fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Ausschlussgründe (§§ 123, 124 GWB)
Keine rechtskräftigen Verurteilungen wegen der in § 123 GWB genannten Straftaten (Bildung krimineller Vereinigungen, Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche, Betrug, Subventionsbetrug, Bestechung etc.)Keine Verstöße gegen Pflichten zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder SozialversicherungsbeiträgenKeine fakultativen Ausschlussgründe nach § 124 GWB: keine Verstöße gegen umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen; keine Zahlungsunfähigkeit/Insolvenz; keine schweren beruflichen Verfehlungen; keine wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen; keine mangelhafte Erfüllung früherer öffentlicher Aufträge; keine TäuschungWissentlich falsche Erklärungen führen zum Ausschluss von dieser und weiteren Ausschreibungen
Auswahlkriterien (Punktewertung)
Die 3 geeignetsten Bewerber werden zur Angebotsabgabe aufgefordert (Punktegewichtung 1.000 P)Punkte für Referenzen nach Bauvolumen:unter 100 Mio. € → Ausschlussüber 100 Mio. € → 20 Punkteüber 350 Mio. € → 50 Punkteüber 500 Mio. € → 100 Punkteüber 750 Mio. € → 150 Punkteüber 900 Mio. € → 200 PunkteBei Punktegleichstand entscheidet die Summe der Punkte zu Projekttyp c) (komplexe Projektstruktur), danach das Los
Sonstige Anforderungen
Sprache: Deutsch (Vertrags- und Korrespondenzsprache)Form: Elektronische Einreichung in Textform gem. § 126b BGB, verschlüsselt über DTVPVollständigkeit: Unvollständige Teilnahmeanträge führen zum Ausschluss (§ 57 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 VgV); einmalige Nachforderung gem. § 56 VgV möglichBietergemeinschaft: gesamtschuldnerische Haftung, federführender Vertreter, rechtsverbindlich unterschriebene Erklärung aller MitgliederUnterauftragnehmer/Eignungsleihe: Eigenerklärung und Verfügbarkeitserklärung zwingend; keine Vertretung von Unternehmer-/Lieferanteninteressen in vom AN betreuten VergabeverfahrenGeheimhaltung: Vertraulichkeit über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse (auch nach Vertragsende); FAIR darf nur mit Freigabe als Referenz genannt werden
Referenzprojekte
mind. 5 (1 pro Anwalt) ReferenzenZeitraum: max. 5 Jahre alt (bezogen auf Teilnahmeantrag); laufende Projekte zulässigVolumen: mind. 100 Mio. € netto Bauvolumen (KG 200-700 DIN 276)
Pro benanntem Anwalt (insgesamt 5) mind. 1 Referenz über Hochbauprojekt mit Bauvolumen ≥ 100 Mio. € netto (DIN 276, KG 200-700); wesentliche Projektbeteiligung des Anwalts in Bau-/Architektenrecht, Verwaltungsrecht oder Vergaberecht
Projekttyp: (a) Hochbau technische Infrastruktur/Forschungseinrichtung mit öffentlichem AG, (b) Hochbau mit Bundes-/Fördermitteln oder (c) Hochbau mit Einbindung in komplexe Projektstruktur (Vertragsmanagement, Einkauf, Rechtsabteilung, Ministerien). Mehrere Anwälte dürfen dasselbe Projekt nutzen, sofern sie dort gemeinsam gearbeitet haben. Pro Bogen: Referenzkunde, Tätigkeitsbeschreibung, Bauvolumen, Zeitraum, Ansprechpartner.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben11+Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 15 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 26%4–10 · 33%11+ · 41%
Unternehmen mit ähnlichen Zuschlägen
Aus vergleichbaren, bereits vergebenen Vergaben (KI-Ähnlichkeit)Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 17 erledigt
Teilnahmeantrag – Formblätter (Pflicht)
Eignungsnachweise – Unternehmen und Personal
Falls zutreffend – Bietergemeinschaft / Unterauftragnehmer
Phase 2 – Angebotsabgabe (nur für ausgewählte Bewerber)
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH | Vergabekammer des Bundes
Anschrift
64291 Darmstadt
Ort
64291 Darmstadt
Kategorie
SAP-Beratung
Veröffentlicht
Angebotsfrist
—
Auftraggeber-Website
www.fair-center.de ↗Weitere Ausschreibungen SAP-Beratung
Alle anzeigen →SAP-Beratung