A33, Sanierung Böschungsrutschung AS Bielefeld Zentrum

Die Autobahn GmbH des Bundes - NL WestfalenA33 - Anschlussstelle Bielefeld-Zentrum 33647 Bielefeld-Brackwede, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht: 11. September 2026

Angebotsfrist: 30. September 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Bauausschreibung der Autobahn GmbH des Bundes (Niederlassung Westfalen) für die Sanierung einer Böschungsrutschung an der Anschlussstelle Bielefeld Zentrum an der A33.

Dabei geht es um Erdarbeiten, den teilweisen Ersatz der Tondichtungsbahn, den Bau einer Entwässerung mit Gussasphaltrinnen, Straßenabläufen und Rohrleitungen, Schutzplanken-Arbeiten, Straßen- und Landschaftsbau sowie einen Wildschutzzaun.

Die Ausführung erfolgt in 3 Bauphasen unter Aufrechterhaltung bzw. Umleitung des Verkehrs.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 30. September 2026

Termin / FristSEP2026

Aufforderung zur Angebotsabgabe8. Sep. 2026

Vertragsbeginn / AusführungsbeginnDatum offenSpätestens 18 Werktage nach Zuschlagserteilung (Vorlage Besondere Vertragsbedingungen). Kein konkretes Datum hinterlegt.

Fertigstellung der AusführungDatum offenSpätestens 125 Werktage nach Baubeginn (Vorlage Besondere Vertragsbedingungen). Kein konkretes Datum hinterlegt.

Verkehrszeichenpläne EinreichungDatum offen18 Tage vor Beginn der Ausführung (bzw. 5 Wochen vor Sperrung von Anschlussstellen) durch den Auftragnehmer einzureichen.

VerkehrsbesprechungDatum offenSpätestens 2 Wochen vor Einrichtung einer Arbeitsstelle durchzuführen.

Verkehrsrechtliche Anordnung EinreichungDatum offen14 Tage vor Baubeginn einzureichen (4 Wochen bei Vollsperrungen).

Eignungsnachweis AsphaltDatum offenSpätestens 14 Werktage vor Einbau vom Auftragnehmer vorzulegen.

Entsorgungsnachweise EinreichungDatum offen18 Werktage vor Beginn der Entsorgungsleistungen gemäß § 24 ErsatzbaustoffV.

Frist für SchlusszahlungDatum offen30 Kalendertage ab Eintritt des Zahlungsanspruchs gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B.

Verjährungsfrist MängelansprücheDatum offenSicherheit für Mängelansprüche bis zum Ablauf der Verjährungsfrist nach VOB/B; konkrete Dauer nicht hinterlegt.

Aufbewahrungsfrist LohnunterlagenDatum offen3 Jahre nach Vertragsende gemäß Tariftreue-Besondere Vertragsbedingungen.

Abhilfefist NachweiserbringungDatum offen14 Kalendertage ab Zugang einer Abhilfeanordnung nach Tariftreue-Bedingungen.

Information der BeschäftigtenDatum offenBis zum 15. des Folgemonats über geltende Arbeitsbedingungen (Tariftreue).

Ausschlussfrist bei VerstößenDatum offenBis zu 3 Jahre ab Beendigung des Verstoßes gegen Tariftreuepflichten.

vor Angebotsabgabe

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen. Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 v.H.

KI-Hinweis: Zuschlagskriterium Preis ist im Formblatt 111 (Seite 4) angekreuzt; Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Vorlage HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien ist nicht angekreuzt, daher reine Preiswertung.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Gesamtüberblick

Instandsetzung der Böschungen an den Kreisfahrten und Tangenten der AS Bielefeld-Zentrum auf der A33 (bei Betriebs-km 52+900) sowie auf der B61 (Abschnitte 58,2 bis 59,1). Betroffen sind die Kreisfahrten B1 bis B4 und die Tangente B5. Die Leistung umfasst im Wesentlichen:

Erdarbeiten (Lösen, Laden, Einbau, Verdichten)Teilweiser Ersatz der mineralischen Tondichtungsbahn (GTD)Entwässerung: Gussasphaltrinne mit Hochbord, Straßenabläufe (Abstand ca. 25 m), Rohrleitungen DN 150 PE-HD bis in die Mulden am Böschungsfuß, Froschklappe, Natursteinpflaster zum SchutzDemontage, Lagerung und Wiederaufbau des SchutzplankensystemsStraßenbauarbeiten: Oberboden, Bankett, Gussasphaltrinne, BordsteineLandschaftsbau: Oberboden andecken (ca. 20 cm), Rasensaat (UG 2), PflegemaßnahmenWildschutzzaun an der Tangente B5

Nicht enthalten: Bauwerke wie Brücken, Schilderbrücken, Lärmschutzwände, Ingenieurbau und Betonarbeiten.

Bauablauf und Verkehrssicherung

Die Bauarbeiten erfolgen in 3 Bauphasen. Während der Bauphasen werden indirekte Verbindungen/Kreisverkehre dauerhaft oder temporär gesperrt; der Verkehr wird über halbdirekte Verbindungsrampen bzw. über die AS Bielefeld-Senne (rote Punkt-Beschilderung, z. B. aus Richtung Osnabrück) umgeleitet. Die Verkehrsführung erfolgt nach RSA 2021. Vom Auftragnehmer sind Verkehrszeichenpläne und Umleitungspläne zu erstellen und mit AG, Polizei, Feuerwehr und Verkehrsbehörde abzustimmen.

Ungefähre Mengen (aus Baubeschreibung)

Oberboden abtragen: ca. 3.000 m³Oberboden liefern und einbauen: ca. 1.257 m³Mineralgemisch HKS 0/45: ca. 450 m³Boden/Fels lösen: ca. 6.680 m³Füllboden liefern und einbauen: ca. 1.250 m³Bankettarbeit: ca. 1.200 mRohrleitungen DN 150 verlegen: ca. 600 mGussasphaltrinne: ca. 650 mStraßenabläufe einbauen: ca. 55 StückBordstein: ca. 1.250 mWildschutzzaun: ca. 340 m

Vertragliche Eckdaten (Besondere Vertragsbedingungen)

Ausführungsbeginn: spätestens 18 Werktage nach ZuschlagserteilungVollendung: spätestens 125 Werktage nach BaubeginnSchlusszahlungsfrist: 30 Kalendertage nach Eintritt des ZahlungsanspruchsVerjährungsfrist für Mängelansprüche gemäß VOB/B; Sicherheit für Mängelansprüche bis zum Ablauf der Verjährungsfrist

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Persönliche/fachliche Eignung

Keine schweren Verfehlungen gemäß § 6e EU VOB/AKeine Verurteilungen mit Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 € in den letzten 2 JahrenOrdnungsgemäße Erfüllung der Steuer- und SozialversicherungspflichtenKein beantragtes/eröffnetes Insolvenzverfahren, keine LiquidationEintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle oder bei der IHKMitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft

Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

Nachweis eines Mindestjahresumsatzes (Betrag wird vom Auftraggeber in das Formular eingetragen)Nachweis eines Mindestjahresumsatzes im relevanten Tätigkeitsbereich (Betrag wird vom Auftraggeber eingetragen)Auf Verlangen in engerer Wahl: testierte Jahresabschlüsse/Bestätigung Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

Technische/berufliche Leistungsfähigkeit

Verfügbarkeit erforderlicher ArbeitskräfteMindestens 1–3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 Kalenderjahren (Böschungs-/Hangsanierung)Auf Verlangen in engerer Wahl: Bescheinigungen über ordnungsgemäße Ausführung der Referenzen sowie Anzahl der jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte der letzten 3 Kalenderjahre

Selbstreinigung

Bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes kann der Bieter eine Selbstreinigung gemäß § 6e EU Abs. 6 VOB/A geltend machen.

Nachunternehmer und Eignungsleihe

Nachunternehmer: Art und Umfang im Angebot angeben, auf Verlangen benennen und Eignungsnachweis (Präqualifikation oder Eigenerklärung) vorlegenEignungsleihe möglich: HVA B-StB Eignungsleihe technische/berufliche Leistungsfähigkeit und/oder wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit

Referenzprojekte

Mindestens 1–3 (mehr möglich) ReferenzenZeitraum: Letzte 5 Kalenderjahre (Auftraggeber kann auch ältere Referenzen akzeptieren)

Vergleichbare Referenzen über Bauleistungen, insbesondere Böschungs-/Hangsanierung

Pro Referenz: Bezeichnung der Leistung, Auftragswert (eigener Anteil), Ausführungszeitraum, Auftraggeber. Auf Verlangen in engerer Wahl: Bescheinigungen über ordnungsgemäße Ausführung.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.