Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung der Stadt Kamp-Lintfort für die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer raumlufttechnischen Anlage (RLT) im 2. Bauabschnitt des Anbaus der UNESCO-Schule.
Die Baumaßnahme umfasst die Errichtung der Lüftungsanlage einschließlich Kanäle, Geräte, Brandschutz- und Schalldämpfer, Regelungstechnik, Inbetriebnahme und Dokumentation.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertZuschlagskriterien
Gewichtung laut Vergabeunterlagen- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenLüftungsgeräte und Zubehör (LV-Gruppe 01)
Lieferung und Montage von EC-Dachventilatoren (horizontal ausblasend, Aluminiumgehäuse, EC-Außenläufermotor) mit Drehzahlsteuerung. Verschiedene Leistungsgrößen, u.a. 810 m³/h und 5.400 m³/h.
Lüftungsleitungen (LV-Gruppe 02)
Rechteckige Lüftungsleitungen aus verzinktem Stahl (Dichtheitsklasse B), Wickelfalzrohre DN100–DN355, flexible Alu-Luftleitungen, Formstücke, Bögen (30°/90°), Abzweigstücke, Muffen, Übergangsstücke und Reinigungsdeckel. Montagehöhe bis 3,5 m.
Schalldämpfer, Klappen und Zubehör (LV-Gruppe 03)
Brandschutzklappen EI90S (DN100–DN280 und eckig B/H), Kulissenschalldämpfer rechteckig, Schalldämpfer rund DN100 sowie Volumenstromregler DN100.
Lüftungsgitter und Luftauslässe (LV-Gruppe 04)
Abluftventile 100/125 mm, Luftgitter (Breiten 825/1225 mm), Überströmventile OLR (Lindab).
Sonstiges, allgemein (LV-Gruppe 06)
Profilstahlkonstruktion (200 kg), Bezeichnungsschilder, Revisionsunterlagen nach VDI 6026, Anlagenschemata, Flussrichtungspfeile, Messstellen, Funktions- und Abnahmeprüfung (VDI 2079 / DIN EN V 12599) sowie Lohnstunden Monteur/Helfer.
Technische Regeln und Ausführung
Es gelten VOB/B und VOB/C. Maßgeblich sind u.a. DIN 18533, PMBC-Richtlinie, VDI 6022 (Hygiene), DIN EN 1507, DIN EN 1505, DIN EN 16798-3, DIN EN 1751, DIN EN 15650, DIN EN 13501-3, DIN EN 1366-2.
Baustellenbedingungen
Während der Bauzeit läuft der Schulbetrieb weiter (Mo–Fr 8–16 Uhr, außer Ferien). Materialanlieferungen bevorzugt außerhalb der Betriebszeiten. Rettungswege und Schulzufahrt jederzeit freihalten. Strom-, Wasseranschluss sowie Aufenthaltscontainer werden vom Auftraggeber gestellt; keine Lagerräume durch den AG. Wöchentliche Baubesprechungen vor Ort.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFachliche Eignung (Fachkunde und Leistungsfähigkeit)
Nachweis der Fachkunde für Lüftungs-/RLT-Montagearbeiten (Zertifikate, Meisterbrief, Referenzen vergleichbarer RLT-Installationen). Referenzen zu vergleichbaren Leistungen der letzten 5 Kalenderjahre; im Bedarfsfall (Shortlisting) drei Referenznachweise mit Ansprechpartner, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Mengen, Personalstärke, besonderen technischen Anforderungen, Baumaßnahmentyp, vertraglicher Stellung, Koordinationsumfang und Bestätigung des Auftraggebers. Eigenerklärung zur Verfügbarkeit ausreichender Arbeitskräfte.
Persönliche Zuverlässigkeit / Ausschlussgründe
Kein Insolvenzverfahren, keine Liquidation; keine schweren Verfehlungen und keine Verurteilungen gemäß Gewerbezentralregister (Schwellen: 90 Tagessätze bzw. 2.500 € Bußgeld); ggf. Selbstreinigungsmaßnahmen. Eigenerklärung RUS-Sanktionen Art. 5k: keine Beteiligung sanktionierter Unternehmen/Unterauftragnehmer (über 10 % des Auftragswerts).
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Umsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre aus vergleichbaren Bauleistungen (inkl. ARGE-Anteil). Auf Verlangen: Urkalkulation, Angaben zur Preisermittlung (Formblätter 221/222) sowie Aufgliederung der Einheitspreise (Formblatt 223).
Registereintragung und rechtliche Voraussetzungen
Eintragung im Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK (bzw. keine Eintragungspflicht). Gewerbeanmeldung. Nachweis einer bestehenden Haftpflichtversicherung. Sicherheitsauskunft/Verpflichtungserklärung Geheimschutz (VS-NfD) bei Einsatz von Nachunternehmern (Formblatt 126).
Steuerliche und soziale Verpflichtungen
Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträge ordnungsgemäß erfüllt. Auf Verlangen: Unbedenklichkeitsbescheinigungen der tariflichen Sozialkasse, des Finanzamts, Freistellungsbescheinigung § 48b EStG, qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (inkl. Lohnsummen) sowie Unbedenklichkeitsbescheinigung des Sozialversicherungsträgers. Mitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft.
Personelle und organisatorische Anforderungen
Benennung eines SiGeKo gemäß RAB 30. Fachlich qualifizierter, entscheidungsbefugter Bauleiter für wöchentliche Baubesprechungen. Deutschsprachiger, weisungsbefugter Mitarbeiter ständig auf der Baustelle anwesend. Verantwortlicher Fachbauleiter zu stellen und namhaft zu machen.
Aktualität der Nachweise
Alle Bescheinigungen und Nachweise dürfen in der Regel nicht älter als 3 Monate sein und müssen zum Zeitpunkt der Angebotsfrist gültig sein.
Verfahrens- und Formanforderungen
Offenes, beschleunigtes Verfahren nach VOB/A. Angebotssprache Deutsch. Ausschließlich elektronische Einreichung über www.subreport.de/E91913789. Verwendung der vorgegebenen Vordrucke. Mehrere Hauptangebote zugelassen; Nebenangebote NICHT zugelassen. KMU-geeignet.
Zuschlagskriterium
100 % Niedrigster Preis – Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot vorbehaltlich der Erfüllung aller Eignungsanforderungen.
Vergleichbare Lüftungs-/RLT-Installationsleistungen (Lieferung und Montage raumlufttechnischer Anlagen), Umfang und Komplexität vergleichbar mit dem hiesigen Vorhaben (ca. 2.850 m² BGF)
Referenzen zu Lüftungsanlageninstallation (CPV 45331210). Auf Verlangen: Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Mengen, durchschnittliche Arbeitnehmerzahl, besondere technische Anforderungen, Baumaßnahmentyp (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Stellung (HAN/ARGE/NU), Koordinationsumfang, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung
Fachliche Qualifikation des Unternehmens (Fachkunde RLT/Lüftung)
Ableitbar aus Stammdaten und LV (Einhaltung VOB/A, VOB/B, DIN/VDE, VDI 6022 Hygiene etc.)