TendiGo
Jetzt starten →
Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen

BA 1 Stark- und Schwachstromanlagen, Märkisches Gymnasium, Saarlandstr. 40-44, 44866 Bochum

Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle | Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung MünsterBochum, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht:
Angebotsfrist: abgelaufen

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Die Stadt Bochum schreibt im offenen Verfahren Elektroinstallationsarbeiten (Stark- und Schwachstrom) für den ersten Bauabschnitt der Sanierung des Märkischen Gymnasiums in Bochum-Wattenscheid aus.

Wesentlicher Leistungsumfang: Verteilungen, Installations- und Kabelanlagen, Beleuchtung inkl. Sicherheitsbeleuchtung, EDV-Netzwerk, Hausalarm, ELA-Anlage (Beschallung), Demontage bestehender Anlagen, Baustrom und Blitzschutz.

Rahmenbedingungen:

Bauzeit: ca. 19 Monate (September 2026 bis April 2028), Arbeiten im laufenden SchulbetriebAngebotsabgabe: 13.07.2026, 10:00 Uhr über die Vergabeplattform Metropole RuhrZuschlag: nach preis (niedrigster Preis)Vergabe in einem Los (keine Losaufteilung)

Wichtige Pflicht-Unterlagen: Angebotsschreiben, Formblatt 221/222 (Preisermittlung), Formblatt 223 (Einheitspreisaufgliederung), EU-Sanktionserklärung (Formular 523 EU), Haftpflichtversicherungsnachweis (mind. 5 Mio. EUR), Urkalkulation (ab 250.000 EUR netto), Eignungsnachweise (Sozialversicherung, Steuern, BG, Handwerksrolle), Pläne/Zeichnungen.

Vergabeplattform: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXPSYYSDQDA

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Die Angebotsfrist ist abgelaufen.
HEUTE
Termin / FristMAI2026 AUG NOV FEB MAI AUG NOV FEB
Veröffentlichungca. 29. Mai 2026
Bieterfragen-Frist3. Juli 2026
Angebotsfrist13. Juli 2026
Angebotsöffnung13. Juli 2026
Bindefrist13. Juli – 11. Sep. 2026
Vertragsbeginnca. 1. Sep. 2026
Ausführungsbeginnca. 1. Sep. – 30. Sep. 2026
Vertragslaufzeitca. 1. Sep. 2026 – 30. Apr. 2028
Sicherheitsleistung Bürgschaftca. 1. Sep. – 22. Sep. 2026
Ausführungsendeca. 1. Apr. – 30. Apr. 2028
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Niedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
  • Preis100%

    Angebotspreis (niedrigster Preis) – es handelt sich um ein reines Leistungsverzeichnis (GAEB X83) ohne erkennbare Zuschlagskriterien für Qualität.

KI-Hinweis: Im vorliegenden Leistungsverzeichnis (GAEB X83) sind keine Zuschlags-/Bewertungskriterien für qualitative Aspekte definiert; es handelt sich um eine reine Leistungsbeschreibung ohne Angabe von Wertungskriterien, sodass defaultmäßig von Preis als alleinigem Zuschlagskriterium auszugehen ist – die tatsächliche Vergabeart (z.B. nur_Preis vs. weitere Kriterien) wäre in den Vergabeunterlagen (z.B. Aufforderung zur Angebotsabgabe) zu prüfen.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Projektrahmen

Bauvorhaben: Sanierung Märkisches Gymnasium, Saarlandstr. 40-44, 44866 Bochum (Stadtteil Wattenscheid). Die Stadt Bochum saniert das Schulgebäude in 7 Bauabschnitten.

Dieser Auftrag (BA 1) betrifft: Elektrotechnische und sicherheitstechnische Anlagen im Oberstufengebäude, aufgeteilt in 2 zeitlich getrennte Bauphasen:

BA 1.1 – Obergeschoss (Rohinstallation ab 10/2026, Fertigstellung 04/2027)BA 1.2 – Erdgeschoss (Rohinstallation ab 07/2027, Fertigstellung 04/2028)

Bauzeit gesamt: ca. 19 Monate (09/2026 – 04/2028)

Vergabe: Ein Los, keine Losaufteilung.

Starkstromanlagen – Verteilungen und Schaltanlagen

Gebäudehauptverteilung: 2 Stück, je 800 x 2000 mmLeistungsschalter 250 ANA-Schutz für PV-Anlage mit ca. 135 kWpNH-LasttrennschalterUniversalmessgeräteFI/LS-Kombinationen und B-AutomatenDALI-2-Steuergeräte für die LichtsteuerungReihenklemmen

Starkstromanlagen – Kabel, Leitungen und Verlegesysteme

Kabel und Leitungen:

NYCWY 4 x 95/50 mm²NYCWY 4 x 16/16 mm²NHXMH-J (3 x 1,5 bis 5 x 10 mm²)NHXH-J E30 (brandlastarm)NYY-J

Verlegesysteme:

Kabelrinnen (200/60, 400/60)Hängestiele, Ausleger, LeuchtenträgerschieneC-Ankerschiene, Bügelschellen, KabelsammelhalterungenBrüstungskanal 130/70Installationsrohre M25

Starkstromanlagen – Installation und Beleuchtung

Installationsmaterial:

Schuko-Steckdosen (Aufputz und Unterputz)DALI-2-TasterPräsenzmelder (Master/Slave)Geräteanschlussdosen, Blindabdeckungen, AbzweigdosenCEE-Steckdosen, Wechselschalter

Beleuchtung (jeweils DALI-steuerbar):

LED-Einlegeleuchten 625 x 625 mmLED-Einlegeleuchten 1200 x 300 mmAnbauleuchtenLED-DownlightsFeuchtraumleuchten

Sicherheitsbeleuchtung

Sicherheitsbeleuchtungszentrale (24 V, 12 Ah, IP54)E30-Gehäuse3-Phasen-ÜberwachungSicherheitsleuchten (Einbau, Anbau, Außen)Rettungszeichenleuchten

Schwachstromanlagen – EDV, Hausalarm, ELA

EDV-Netzwerk: IT-Netzwerktechnik (Verkabelung, Dosen, Schränke)

Hausalarm: Hausalarmanlage (Rauchmelderanschlüsse, Signalgeber, ggf. Brandmeldezentrale-Anbindung)

ELA (elektroakustische Anlage / Beschallung): Lautsprecheranlage für Durchsagen, inkl. Demontage der Bestandsanlage

Schutzmaßnahmen, Blitzschutz und Erdung

Potentialausgleich, ErdungsbandKabelschuheNHXMH-J 1 x 6/16 mm² für Erdungs-/PotentialausgleichsverbindungenBlitzschutzanlage gemäß VDE-Vorschriften und DIN-Normen

Demontage, Baustrom und Nebenleistungen

Demontage bestehender Anlagen:

Unterverteilungen, EDV-SchränkeInstallationsmaterial, Kabeltrassen, Kabel und LeitungenBeleuchtungskörper, Lautsprecher, RauchmelderPrüfen und Freischalten der Bestandsstromkreise

Baustrom: Aufbau und Vorhaltung ab 09/2026

Besondere Arbeiten:

Geräteanschlüsse, KabelmuffenKernbohrungen (Beton und Mauerwerk)HauseinführungenRollgerüst-VorhaltungDeckenplatten öffnen und schließenStundenlohnarbeiten

Brandschutz

Brandschutzschaum/-mörtel F90 zum Verschließen von Kabel- und RohrdurchführungenHinweisschilderDokumentation inkl. Fotodokumentation und RevisionsplanWichtig: Auftragnehmer muss vor Ausführungsbeginn nachweisen, dass er für Brandschutzarbeiten autorisiert ist (Zertifikat); sonst ist eine Fachfirma einzubinden.

Randbedingungen der Bauausführung

Arbeiten im laufenden Schulbetrieb:

Schulbetrieb: täglich 08:00 – 16:00 UhrVerkehrsbeschränkung: kein LKW-Verkehr 30 Minuten vor/nach Schulbeginn und in den PausenKoordination mit Hausmeister für Zufahrtsöffnung erforderlich

Besprechungen:

Wöchentliche Bau- und Technikbesprechungen mit Sachbearbeiter/Fachbauführer des Auftragnehmers

Weitere Pflichten:

Abfallverwertung und -beseitigung nach Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz (KrW-/AbfG)Subunternehmer zulässig (mit schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin)Einhaltung VDE-Vorschriften, TAB des zuständigen EVU, DIN-Normen und VOB/C

Revisionsunterlagen und Abnahme

Die Abnahme ist erst nach Vorlage der vollständigen Revisionsunterlagen möglich (1 Woche vor geplanter Fertigstellung zu übergeben):

Auf CD-ROM/USB-Stick: Pläne im DWG- und PDF-FormatIn Stehordnern (gebunden):InhaltsverzeichnisRevisionspläne (farbig)GrundrisszeichnungenAnlagenbeschreibungenAbnahme- und MessprotokollePrüfbescheinigungen (BGV A3)Prüfbescheinigungen TÜV/SachverständigerPrüfprotokolle und Zulassungsbescheide Brandschutz

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Verfahrensart und Zuschlag

Verfahrensart: Offenes Verfahren (EU-weit, national unter EU-Schwellenwert)Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis (einziges Wertungskriterium)Vergabeplattform: Vergabemarktplatz Metropole RuhrSprache: DeutschLosaufteilung: Keine Vergabe nach Losen (Gesamtleistung in einem Auftrag)

Fachliche Eignung (Handwerk und Recht)

Handwerksrechtliche Eignung: Eintragung in die Handwerksrolle A bei der zuständigen Handwerkskammer (erforderlich für handwerkliche Elektroarbeiten)Berufsgenossenschaft: Mitgliedschaft in der zuständigen BG nachweisen (ausländische Bieter: zuständigen Versicherungsträger angeben)Steuern und Sozialversicherung: Erfüllung der gesetzlichen Pflichten (Kranken-, Unfall-, Renten-, Arbeitslosenversicherung)Freistellungsbescheinigung § 48b EStG: Vorhanden; Änderungen sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen

Persönliche Zuverlässigkeit

Keine relevanten Verfehlungen in den letzten 2 Jahren:

keine Freiheitsstrafe > 3 Monatekeine Geldstrafe > 90 Tagessätzekeine Geldbuße > 2.500 EUR(Bezug: § 21 SchwarzArbG, § 6 AEntG)

EU-Sanktionserklärung (Sanktionspaket 5)

Erklärung gemäß EU-Verordnung 833/2014 Art. 5k (Sanktionspaket 5), dass:

weder der Bieter noch seine Unterauftragnehmer, Lieferanten oder kapazitätsbereitstellenden Unternehmen (mit > 10 % Auftragswert) russische Staatsangehörige sind oder eine Niederlassung in Russland haben,keine Person/Unternehmen mit > 50 % Beteiligung derart beteiligt ist,niemand im Auftrag solcher Personen handelt.

Diese Zusicherung gilt auch während der gesamten Vertragslaufzeit.

Haftpflichtversicherung

Nachweis einer ausreichenden Betriebshaftpflichtversicherung mit Mindestdeckung:

5 Mio. EUR Personenschäden5 Mio. EUR SachschädenVermögensschäden (deckung in angepasster Höhe)bei feuergefährlichen/schadensgeneigten Tätigkeiten ggf. zusätzliche Deckungbei Arbeitsgemeinschaften: objektbezogene HaftpflichtversicherungNachweis innerhalb von 15 Werktagen nach Vertragsabschluss (Eingang Auftragsschreiben)

Tariftreue und Mindestarbeitsbedingungen (NRW)

Verbindliche Anerkennung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW:

Zahlung von Mindestentgelten gemäß allgemeinverbindlichen TarifverträgenEinhaltung des MindestlohngesetzesVerpflichtung auch für eingesetzte NachunternehmerKontrollrechte des AuftraggebersVertragsstrafen und Kündigungsrecht bei Verstößen

Sicherheitsleistung (bei Aufträgen > 250.000 EUR)

Falls die Auftragssumme 250.000 EUR übersteigt:

Vertrags-/Bürgschaftsleistung: 3,0 % der Auftragssumme brutto, als unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage (städtischer Vordruck „Bürgschaftsurkunde")Mängelansprüche-Sicherheit: 3,0 % der Schlussrechnungssumme bruttojeweils innerhalb 15 Werktagen nach Vertragsabschluss zu stellen

Mängelansprüche und Verjährung

Abweichend von der VOB-Regelfrist verlängerte Verjährungsfrist für Mängelansprüche:

4 oder 5 Jahre (je nach Gewerk, siehe BVB)Samstage gelten nicht als WerktageSchlechtwettertage sind in die Fristen eingerechnet
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Mittlere Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 22%4–10 · 49%11+ · 29%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 31 erledigt
Angebotsformulare & Preisermittlung
Eignungsnachweise & rechtliche Erklärungen
Technische Unterlagen & Pläne
Nachunternehmer & Tariftreue
Vorbereitung & Fristen
Mit TendiGo
Alle Vergabeunterlagen, KI-Analyse der Eignungskriterien und ein Angebots-Check — direkt zu dieser Ausschreibung.
Zur Original-Ausschreibung ↗
Vergabeunterlagen abrufenKI prüft EignungskriterienKI hilft bei der Bewerbung
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar

Auf einen Blick

Auftraggeber
Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle | Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Anschrift
44787 Bochum
Ort
44866 Bochum
Kategorie
Nordrhein-Westfalen
Veröffentlicht
Angebotsfrist

Erfüllungsort

Ort der Leistung
44866 Bochum
Nordrhein-Westfalen

Weitere Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen

Alle anzeigen →
Nordrhein-Westfalen

Objektbezogene Schadensanalysen für Brückenbauwerke im alten Bahndamm bei Minkeln

Stadt Neuss, der Bürgermeister · 41460 NeussFrist: noch 31 TageNordrhein-Westfalen

Online-Befragungen "Erfahrungen Arbeitswelt / privates Umfeld zu Konsequenzen ökologische Transformation"

Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. · 50668 KölnFrist: noch 18 TageNordrhein-Westfalen

Objektbezogene Schadensanalysen für Durchlassbauwerke und einer Stützwand im alten Bahndamm bei Minkeln

Stadt Neuss, der Bürgermeister · 41460 NeussFrist: noch 32 TageNordrhein-Westfalen

(Re-)Zertifizierung des DLR-Managementsystems QM ISO 9001 und EM ISO 50001

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) · 51147 KölnFrist: noch 30 TageNordrhein-Westfalen

Sanierung Kunststoffrasengroßspielfeld in Lindlar- Frielingsdorf

Gemeinde Lindlar · 51789 LindlarFrist: noch 29 TageNordrhein-Westfalen

Neubau von Wirtschaftswegen in Ochtrup 2026

Stadtverwaltung Ochtrup · 48607 OchtrupFrist: noch 11 Tage

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit