TendiGo
Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen

Erweiterung der Trafostation Kreishaus Warendorf 2.BA

Kreis Warendorf - Der Landrat48231 Warendorf, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht:
Angebotsfrist: noch 2 Tage

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Kurzbeschreibung

Der Kreis Warendorf schreibt den 2. Bauabschnitt zur Erweiterung der Stromversorgung des Kreishauses Warendorf öffentlich aus.

Worum geht es?

Es wird eine zweite Trafoanlage (630 kVA Gießharztransformator) neu errichtet.Eine Mittelspannungs-Übergabestation (F-Gas-frei, gasisoliert) mit Ringkabelfeldern, Mess- und Übergabefeld wird gebaut.Eine Mittelspannungs-Unterstation wird geliefert und montiert.Die bestehende Niederspannungs-Hauptverteilung (NSHV) wird um zwei Felder erweitert (Trafo 2).Umfangreiche Verkabelung, Elektroinstallation, Erdung und Potentialausgleich sind Teil des Auftrags.Demontagen der alten MS-Übergabestation und MS-Unterstation sowie Klemm- und Provisoriumsarbeiten.Planungsleistungen (Montageplanung, Netzberechnung) und Revisionsunterlagen gehören zum Leistungsumfang.

Ort: Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf.

Angebotsfrist: 18.08.2026, 11:00 Uhr – ausschließlich elektronisch über www.evergabe.nrw.de.

Wichtig: Mit dem Angebot sind u. a. eine aussagekräftige Referenzliste mit drei gleichartigen Projekten (2022–2025), Angaben zu Verfügbarkeit/Reisezeit und geplantem Ausführungszeitraum einzureichen. Schaltanlagen-spezifische Unterlagen (Zeichnungen, Datenblätter, Produktschriften) sind je Schaltanlage Pflicht.

Ausschreibung ansehen

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Noch 2 Tage bis zur Angebotsfrist — 18. August 2026
HEUTE
Termin / FristJUN2026 SEP DEZ MÄR JUN SEP DEZ
Submission Bauzeitenplan (Planung/Vergabe/Bestellung)7. Juni 2026
Veröffentlichung26. Juli 2026
Veröffentlichung (angefordert)27. Juli 2026
Angebotsfrist18. Aug. 2026
Angebotsöffnungca. 18. Aug. 2026
Ausführungsbeginnca. 18. Aug. – 4. Sep. 2026
Sicherheitsleistung Vertragserfüllungca. 18. Aug. – 11. Sep. 2026
Abgabe Montagepläneca. 18. Aug. – 4. Sep. 2026
Planungsbeginnca. 1. Sep. – 30. Sep. 2026
Fertigstellungsfristca. 4. Sep. – 25. Sep. 2026
Revisionsunterlagenca. 11. Sep. – 25. Sep. 2026
Bestandsunterlagenca. 11. Sep. – 25. Sep. 2026
Bindefrist14. Sep. 2026
Veröffentlichung Bauzeitenplan15. Sep. 2026
Verjährungsfrist Mängelansprücheca. 25. Sep. 2026 – 25. Sep. 2030bis 2030
Montagebeginnca. 1. Dez. – 31. Dez. 2026
Submission Bauzeitenplan (Angebotsabgabe)24. Dez. 2026
Vergabevorschlag3. Apr. 2027
Zuschlag12. Juli 2027
Montageplanung durch Auftragnehmer20. Okt. 2027
Bestellung Trafo/NSHVca. 20. Okt. 2027 – 12. Jan. 2028
Bestellung MS-Schaltanlagenca. 20. Okt. 2027 – 13. Sep. 2028bis 2028
Freigabe Stadtwerke Warendorf28. Jan. 2028
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Preis & Qualität3 Kriterien
Preis 70%Qualität 30%
  • Preis70%

    Wertbare, geprüfte Angebotssummen werden nach Rängen sortiert. Rang 1 erhält 70 Punkte, die weiteren Bieter erhalten linear abgezogene Punkte (Max. Punkte / Anzahl Bieter = Punktabzug pro Rang).

  • Verfügbarkeit / Reisezeit zum AG20%

    Entfernung/Reisezeit vom Firmensitz/Zweigstelle/Niederlassung zur Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, gemessen nach Google Maps. Bieter mit geringster Reisezeit erhält 20 Punkte, mit höchster 0 Punkte, lineare Interpolation dazwischen.

  • Geplanter Ausführungszeitraum10%

    Fertigstellung der Gesamtmaßnahme nach Beauftragung: ≤13 Monate=10 Punkte, ≤14 Monate=7 Punkte, ≤15 Monate=5 Punkte, >15 Monate=0 Punkte.

Preis: Punktevergabe nach Rängen (Rang 1 = max. Punkte, letzter Rang = min. Punkte, lineare Verteilung: Max. Punkte / Anzahl Bieter = Punktabzug pro Rang). Verfügbarkeit/Reisezeit: lineare Interpolation zwischen kürzester (20 Punkte) und längster Reisezeit (0 Punkte). Ausführungszeitraum: feste Punktzuordnung (≤13 Monate=10, ≤14 Monate=7, ≤15 Monate=5, >15 Monate=0).

KI-Hinweis: Alle Zuschlagskriterien mit Gewichtung (in Punkten) und Bewertungsmethode sind vollständig in der Wertungsmatrix angegeben.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Übergeordnete Aufgabe

Erweiterung der Stromversorgung des Kreishauses Warendorf (2. Bauabschnitt 2026), um die Versorgungsverfügbarkeit zu erhöhen und die Komplettversorgung bei Netzausfall über das vorhandene Netzersatzaggregat (600 kVA) sicherzustellen. Der Auftrag umfasst Mittelspannungsanlagen, Trafozellen-Ausbau, NSHV-Erweiterung, Verkabelung, Elektroinstallation, Erdung und Planungsleistungen. Die Schaltanlage ist zwingend F-Gas-frei auszuführen.

Ort: Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf

Bemessungsspannung Mittelspannung: 12 kV (Betrieb 10 kV), 50 Hz

Schutzgeräte: z. B. Siemens SIPROTEC 7SX800 oder gleichwertig

Kommunikation: RS485/Modbus RTU, Ethernet, IEC 61850

Los 1 – Mittelspannungsübergabestation

Lieferung und Montage einer F-Gas-freien, gasisolierten MS-Übergabestation (Leitfabrikat Siemens 8DJH 24 blue GIS oder gleichwertig), bestehend aus:

Leistungsschalterfeld VNB2× RingkabelabzweigLeistungsschalterfeld ÜbergabeVerrechnungsmessfeldDruckabsorbersystem inkl. DruckberechnungSpannungsprüferÜbersichtsschaltplanZählerwechselschrankStationszubehör

Störlichtbogenklassifikation: IAC A FL 21 kA/1s.

Los 2 – Mittelspannungsunterstation

Lieferung und Montage einer MS-Unterstation als Blockbildung:

1× Ringkabelfeld1× Transformatorfeld mit 2× Transformatorabzweig (630 kVA)Druckabsorbersystem inkl. DruckberechnungStationszubehör

Los 3 – Ausbau der 2. Trafozelle

Lieferung und Einbau eines Drehstrom-Gießharz-Transformators 630 kVA (10 kV / 400 V), inklusive MS- und NS-Anschlusskonstruktion.

Los 4 – Erweiterung der Übergabe-NSHV

Erweiterung der NS-Hauptverteilung um 2 Felder (Feld 6: Leistungsumschalter Trafo 2; Feld 7: Trafoeinspeisung Trafo 2), bestehend aus:

HauptschaltfeldLeistungsschalter 1600 ASicherungslasttrennleistenNH-SicherungenMess- und SteuerungstechnikAnflanschen der neuen Felder an die Bestands-NSHV (Rittal-System, kompatibel zum Bestand 2025)

Los 5 – Anlagenverkabelung

Lieferung und Montage von:

Kabelleiter (500 mm), Hängestiele, Wandauslager, Bügelschellen, C-ProfilschienenMittelspannungskabel NA2XS2Y (185 mm² und 95 mm²)NHXMH-J Leitungen in verschiedenen QuerschnittenN2XH 120 mm²Datenkabel Kupfer (Cat 7)J-Y(St)H

Los 6 – Elektroinstallation in Technikräumen

Lieferung und Installation in Trafozelle 2, MS-Unterstation und MS-Übergabestation:

Feuchtraumleuchten (LED, DALI)AbzweigdosenSchukosteckdosenInstallationsrohreNHXMH-J Leitungen

Los 7 – Erdung und Potentialausgleich

Lieferung und Montage der Erdungsanlage:

V4A Edelstahlband (Ringerder)Tiefenerder 6 m mit Kreuz- und LängsverbindernKopflöcher, ErdgrabenHauptpotentialausgleichsschieneNHXMH-J 25 mm² ErdungsleitungenErder- und WanddurchführungenMessprotokoll Erdungsanlage

Los 8 – Demontagen, Klemmarbeiten, Provisorien

Abklemmen / Anklemmen diverser Kabel (NYM-J, Mittelspannungskabel, NYY-O)Demontage bestehende MS-Übergabestation (6 Felder)Demontage bestehende MS-Unterstation (5 Felder)Demontage Trafofahrschienen, Bandeisen, VerteilerUmverlegen von Kabeln inkl. MuffenverbindungenKernbohrarbeitenBeschriftungenStaubsaugerreinigung nach Demontage

Los 9 – Planungsleistungen und Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten für Meister, Obermonteur, Monteur, Helfer (zzgl. Zuschläge Nacht/Spät/Feiertag)Montageplanung MS- und NS-SchaltanlagenRevisionsunterlagen (Übergabe spätestens 2 Wochen vor Fertigstellung, in Stehordner und Cloud)Netzberechnung Niederspannung (NN) und Mittelspannung (MS)

Hinweise zur Planung: Montagepläne sind 2 Wochen vor Arbeitsaufnahme zur Freigabe durch den AG/FBLtg. abzugeben.

Technische Vorgaben für alle Lose

Schaltanlage: gasisoliert, hermetisch geschlossen, wartungsfrei, F-Gas-freiStörlichtbogenqualifikation: IAC A FL 21 kA/1sTransformator: 630 kVA, 10/0,4 kV, Dyn5NSHV: Rittal-System (Kompatibilität zu Bestand 2025)Geräte: GS-Zertifikat gem. GSG, CE-Konformitätskennzeichnung gem. BauPG

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Fachliche Eignung (für alle Lose)

Bauleitung: Benennung eines verantwortlichen, sachkundigen Bauleiters (Meister oder Obermonteur) bei Auftragserteilung. Die Person muss arbeitstäglich vor Ort sein und die deutsche Sprache in Schrift und Wort beherrschen.Fachpersonal: Nachweis über ausreichend fachlich qualifiziertes Personal für termingerechte Fertigstellung.Referenzen: Aussagekräftige Referenzliste gleichartiger Projekte mit allen errichteten Anlagenteilen sowie Größen- und Leistungsdaten (Pflichtbestandteil des Angebots, 3 Referenzen im Zeitraum 2022–2025).

Zertifizierungen und Fachbetriebseigenschaft (für alle Lose)

Qualitätsmanagementsystem: Zertifizierung nach EN/ISO 9001 (Hersteller der Schaltanlage)Umweltmanagementsystem: Zertifizierung nach EN/ISO 14001 (Hersteller der Schaltanlage)Fachbetrieb nach WHG: Nachweis, wenn einschlägigGerätezertifikate: GS-Zertifikate gem. GSG, CE-Konformitätskennzeichnung gem. BauPG

Rechtliche und soziale Eignung (für alle Lose)

Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft (Mitglied seit, Nr.)Erfüllung der Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und AbgabenErfüllung der Beiträge zur gesetzlichen SozialversicherungKeine Verurteilung gem. § 21 Abs. 1 SchwarzArbG oder § 6 AEntG in den letzten 2 Jahren (Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze, Geldbuße > 2.500 €)Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der Leistung

Sicherheits- und Arbeitsschutz-Anforderungen (für alle Lose)

Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeiten (dem SiGeKo vorzulegen)Erst-Helfer: Benennung in ausreichender Anzahl nach Mitarbeiterzahl; Unterweisungsnachweise schriftlich an SiGeKoSicherheitskoordination obliegt dem Auftragnehmer (Baustellenverordnung); SiGe-Plan und Vorgaben zwingend einzuhalten
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: 2022–2025

3 Referenzen gleichartiger Projekte (Mittelspannungsschaltanlagen gasisoliert, Transformatorstationen ~630 kVA, Netzersatzaggregate/Notstromversorgung, Übergabestationen, NSHV)

Pro Referenz: Monat/Jahr, Auftraggeber/Ansprechpartner, Projektbeschreibung inkl. Anlagengrößen, Auftragsvolumen, Adresse, geplante Ausführungszeit, Reisezeit zum AG laut Google Maps. Allgemeine Auftraggeberlisten ohne Details werden nicht gewertet.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Mittlere Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 20 erledigt
Angebotsformulare (Pflicht)
Eignungsnachweise und Erklärungen
Referenzen
Schaltanlagen-spezifische Unterlagen (je Schaltanlage)
Ausführungsangaben
Mit TendiGo
Alle Vergabeunterlagen, KI-Analyse der Eignungskriterien und ein Angebots-Check — direkt zu dieser Ausschreibung.
Zur Original-Ausschreibung
Vergabeunterlagen abrufenKI prüft EignungskriterienKI hilft bei der Bewerbung
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar

Auf einen Blick

Auftraggeber
Kreis Warendorf - Der Landrat
Ort
48231 Warendorf, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Nordrhein-Westfalen
Veröffentlicht
Angebotsfrist

Erfüllungsort

Ort der Leistung
48231 Warendorf
Nordrhein-Westfalen

Weitere Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen

Alle anzeigen

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit