Estrich- Abdichtungs und Fliesenarbeiten

VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten – einziges Los für den Ersatzneubau Hallenbad Witten-Annen, Märkische Straße 11, 58453 Witten.

Auftraggeber: Stadtwerke Witten GmbH, Westfalenstraße 18-20, 58455 Witten (bzw. ewmr GmbH, Einkauf als ausschreibende Stelle, Ostring 28, 44787 Bochum).

Maßnahmennummer 01, Vergabenummer 325.01. Förderprojekt Bundesprogramm SJK 2022 (Aktenzeichen 20.70.08-22.141); bauaufsichtliche Genehmigung liegt vor (A0024/2024).

Ausführung gemäß DIN 18157, DIN 18534, DIN 18560 und DIN EN 14411. Alle eingesetzten Produkte müssen innerhalb der EU hergestellt sein.

Es gilt VOB/B. Der Auftragnehmer hat einen deutschsprachigen bevollmächtigten Vertreter während der gesamten Bauzeit zu stellen, ein Bautagebuch zu führen (wöchentlich vorzulegen) und an wöchentlichen Baubesprechungen teilzunehmen. Es ist eine internetgestützte Arbeitsplattform (Poolarserver) für Planunterlagen einzurichten. Materialanlieferung erfolgt fracht- und verpackungsfrei bis zur Verwendungsstelle. Die Baustellenreinigung ist täglich eigenverantwortlich durchzuführen.

Die Leistung umfasst die fachgerechte Untergrundvorbereitung an Stahlbetonboden- und deckenplatten, Dichtflanschen und Isolierwinkeln, Putz- und Feinprofilierungsarbeiten an Stahlbetonwänden als Untergrund für Abdichtung und Befliesung, alle Fußbodenaufbauten inkl. Aufbeton, Dämmlagen und Estriche sowie sämtliche Wand- und Bodenbeläge in den unten aufgeführten Bereichen.

Titel 01 – Vorbereitende Maßnahmen: Baustelleneinrichtung, Höhenaufnahme, Fugenplan, Bemusterung.

Titel 02 – Aufbeton Einbringschacht: Kugelstrahlen, Aufbeton C30/37, Bewehrung, Witterungsschutz.

Titel 04 – Untergeschoss Bauteil 1 und 2: Estriche (C30/37, Expositionsklasse XR4, Gesteinskörnung 2,8er, schwindfreier Verbundestrich, schwimmender Estrich mit/ohne Fußbodenheizung, Estrich auf Trennlage im Erdgeschoss), Abdichtung, Fliesenarbeiten, Bewegungs-/Schein-/Randfugen, Gefälleausbildung zu Bodenabläufen.

Titel 05/06 – Treppenhaus 1 und 2: Untergrundvorbehandlung, Estriche, Abdichtung, Treppenbeläge.

Titel 07 – Windfang, Foyer, Stiefelgang: Estriche, Abdichtung, Wand-/Bodenbeläge, Bewegungsfugen.

Titel 08 – Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen: Estriche im Gefälle, umfangreiche Abdichtungsarbeiten (W2-I, W3-I), Wand- und Bodenfliesen (u.a. 15x15 cm R10/B mittelgrau 382 m², 15x15 cm R11/C mittelgrau 138 m², 30x30 cm R10/A mittelgrau 52 m²), Zuschnitte, Anarbeiten an Bodenabläufen und Entwässerungsrinnen, Bewegungsfugenprofile Edelstahl, elastische Fugen.

Titel 09 – Beckenumgang Sportbecken: Untergrundvorbereitung, Estriche (CT-C35-F5), Trennlagen, Dämmungen, Randstreifen PE-Schaum, Bewegungsfugen, Estrich-Fugendübel, Restfeuchte- und Haftzugsmessungen, Abdichtung (flexible Dichtschlämme W3-I/W2-I, Dichtbänder, Anschlüsse an Bodenabläufe, Entwässerungsrinnen, Edelstahlbecken, Leichtmetall-Fassade, Durchdringungsbauteile), Wand-/Bodenbeläge (30x60 cm, 15x15 cm, Mosaik), Wärmebank Sportbecken (Lehrenputz, Feinspachtelung, Abdichtung, Mosaikbelag), Sockel Ganzglasfassade.

Titel 10 – Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken: Untergrundvorbereitung, Estriche (CT-C35-F5), Trennlagen, Abdichtung (W3-I/W2-I), Wand-/Bodenbeläge (30x60 cm, 15x15 cm, 10x60 cm), Wärmebank Multifunktionsbecken (Putz, Feinspachtelung, Abdichtung, Mosaik), Bewegungsfugen/Einbauteile.

Titel 11 – Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände: Untergrundvorbereitung inkl. Kugelstrahlen, Aufbetone (Ortbeton C25/30 mit Epoxidharz-Haftbrücke, Verbundestrich aus Schnellzement CT-C40-F6-SW1), Wärmebank und Schachtwände (Lehrenputz, Feinspachtelung, Abdichtung W3-I, Mosaikbelag), PST-Hartschaum-Formteile (Verbundelementkörper Ellipse, Walfluke, Ausbaustütze) inkl. Werk- und Montageplanung, Feinspachtelung, Abdichtung W1-B, Modellierungsarbeiten Becken (Feinmodellierung Einfassung), Epoxidharzgrundierung und Polyurethan-Flüssigharz-Abdichtung mit Dichtbändern, Boden-/Wandbeläge, Überlaufrinnen, Dichtheitsprobe (14 Tage Standzeit), Beckenbeschilderung.

Titel 12 – Zwischengeschoss: Estriche, Trittschalldämmung, Abdichtungen (W2-I, W3-I), Wand-/Bodenbeläge, Treppenstufen, Bewegungsfugen.

Titel 13 – Ausgleichsestriche Beckenböden: Zementestrich 100 mm für Sport- und Multifunktionsbecken.

Titel 14 – Taktile Leitsysteme: Aufmerksamkeitsfelder, Leitstreifen.

Titel 15 – Medienkästen: Mehraufwand für Putz, Abdichtung und Fliesen an Medienkästen.

Titel 16 – Schutzmaßnahmen und Dokumentation: Abdeckarbeiten, Reinigungs- und Pflegeanleitung (Übergabe 3-fach physisch, 2-fach digital), Bestandsunterlagen nach ZTB B.

Titel 17 – Stundenlohnarbeiten: Facharbeiter (25 h) und Helfer (20 h) als Ansätze.

Aufforderung zur Ausführung voraussichtlich bis 30.10.2026. Ausführungsbeginn innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung. Werk- und Montageplanung: Beginn innerhalb 2 WT nach Zuschlag, prüffähige Fassung innerhalb 14 WT. Montagebeginn vor Ort innerhalb 12 WT nach schriftlicher Aufforderung. Fertigstellung der abnahmefähigen Leistung innerhalb 250 WT nach Montagebeginn. Vertragsstrafe 0,1% der Auftragssumme pro Werktag Verzug, Obergrenze 5% der Auftragssumme (ohne USt). Verjährungsfrist Mängelansprüche 4 Jahre ab Abnahme.

Baustellenordnung und SiGe-Plan (Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan) sind einzuhalten; ein SiGeKo ist bestellt, SiGe-Plan vorhanden. Gefährdungsbeurteilung und Einweisungsnachweise der Mitarbeiter sind vorzuhalten. Im Winter (15.10.–30.04.) sind beheizbare WC-Kabinen bereitzustellen. Baustromverteiler alle 4 Wochen prüfen, FI-Schutzschalter arbeitstäglich. Aufsichtführende Personen müssen die deutsche Sprache beherrschen, Personal für gefahrstoffhaltige Arbeiten eingewiesenes Fachpersonal, Kran-/Maschinenführer mit Qualifikationsnachweis, Anschläger qualifiziert.

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen nach Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und Nachweisverordnung (NachwV). Bei abweichender Verwertungs-/Beseitigungslösung sind mit dem Angebot Berechtigungsnachweise der Anlage, Bestätigung des Betreibers zur Annahme sowie ggf. Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorzulegen. Auf Verlangen: Verwertungs-/Beseitigungsträger benennen, Berechtigung und Einverständniserklärung zur Auskunftserteilung nachweisen, Anzeige nach § 53 KrWG oder Erlaubnis nach § 54 KrWG.

Während und nach Bauabschluss sind Messprotokolle (Restfeuchte/CM-Messung, Haftzugsprüfungen), Schichtdickenprotokolle, Protokoll Funktionsheizen, Protokoll Dichtheitsprobe (14 Tage Standzeit), Protokoll Überlaufkanten-Vermessung, Aufmaßprotokolle, Reinigungs- und Pflegeanleitung, Bestandsunterlagen nach ZTB B (pdf, dwg, dxf) sowie Sichtabnahmeprotokoll zu erstellen und zu übergeben.

Vergleichbare Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren. Bei Zuschlag in engere Wahl sind 3 Referenznachweise vorzulegen mit: Ansprechpartner, Art der ausgeführten Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang mit Mengen (eigenes Personal), durchschnittliche Zahl der eingesetzten Arbeitnehmer, technische/gerätespezifische Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme, Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer), ggf. koordinierte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung.

Angabe des Umsatzes der letzten 3 Geschäftsjahre mit vergleichbaren Bauleistungen (in Euro). Erforderliche Arbeitskräfte müssen zur Verfügung stehen; auf Verlangen Erklärung zur Arbeitskräfteanzahl (Jahresschnitt letzte 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen, Leitungspersonal extra). Wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit kann durch Dritte nachgewiesen werden – dann gemeinsame Haftung für die Auftragsausführung.

Eintragung in Handelsregister und/oder Handwerksrolle (Handwerkskarte) und/oder IHK. Kein Insolvenzverfahren, kein Ablehnungsbescheid mangels Masse, keine Liquidation. Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen ordnungsgemäß erfüllt. Keine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/A. Keine Verurteilung mit Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 Euro in den letzten 2 Jahren im Gewerbezentralregister. Bei Auftragssumme ≥ 30.000 Euro fordert der Auftraggeber Auszug aus Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO an.

Auf Verlangen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts / Bescheinigung in Steuersachen, Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit Angabe der Lohnsummen.

Russlandsanktionen-Erklärung: Weder russische Staatsangehörigkeit noch Niederlassung in Russland; keine direkte oder indirekte Beteiligung russischer Personen/Unternehmen >50%; kein Handeln im Namen oder auf Anweisung russischer Personen/Unternehmen; Unterauftragnehmer/Lieferanten mit >10% Auftragswert dürfen ebenfalls keinen Russlandbezug aufweisen; Zusage, dass auch während der Vertragslaufzeit keine solchen Unternehmen eingesetzt werden.

Verpflichtungserklärung zum Mindestlohngesetz (Anlage 4) sowie Verhaltenskodex Lieferanten sind abzugeben.

Vergleichbare Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren

Bei Zuschlag in engere Wahl: Referenznachweise mit Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang mit Mengen (eigenes Personal), durchschnittliche Zahl der eingesetzten Arbeitnehmer, technische/gerätespezifische Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer), ggf. koordinierte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung.