Ausschreibungen Berlin
Foerderanlagen, Aufzugsanlagen, Fahrtreppen und Fahrsteige Sanierung Buehnentechnik
Land Berlin (Sondervermoegen Immobilien des Landes Berlin)13353 Berlin, BerlinVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenAuftraggeber: BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH für das Land Berlin (Sondervermögen Immobilien)
Was wird beschafft? Die Bühnentechnik des Atze Musiktheaters (Luxemburger Str. 20, 13353 Berlin) wird saniert. Alte Anlagen werden ausgebaut und entsorgt, neue Zug- und Vorhanganlagen, eine zentrale Bühnensteuerung, ein barrierefreies Hubpodium, Portaltürme und ein neuer Bühnenholzboden werden eingebaut.
Verfahren: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A. Es gibt keine Lose. Nebenangebote sind zugelassen.
Ausführung: In zwei Bauabschnitten während der spielfreien Zeiten 2027 und 2028. Vertraglicher Beginn ist der 14.12.2026, der Gesamtfertigstellungstermin ist der 29.08.2028.
Wichtige Fristen: Bieterfragen bis 14.11.2026, 12:00 Uhr. Angebotsabgabe elektronisch bis 19.11.2026, 10:10 Uhr. Bindefrist bis 18.12.2026.
Besonderheiten: Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Die Arbeiten finden überwiegend Mo–Fr 7–17 Uhr statt, Schicht- und Samstagsarbeit sind einzukalkulieren. Die Wartung über vier Jahre ist als Bedarfsposition enthalten, der Wartungsvertrag wird aber später separat geschlossen.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristAPR2026 JUL OKT JAN2027 APR JUL OKT JAN2028 APR JUL
Tarifentgelte gültig1. Apr. 2026 – 31. März 2027
Mindeststundenentgelt 14,84 EUR16. Juli 2026
Stand Bauablaufplan22. Sep. 2026
Druckdatum Leistungsverzeichnis21. Okt. 2026
Angeforderter Veröffentlichungstermin23. Okt. 2026
Veröffentlichung24. Okt. 2026
Bieterfragen-Frist14. Nov. 2026
Angebotsfrist19. Nov. 2026
Bindefristca. 19. Nov. – 18. Dez. 2026
Angebotsöffnung19. Nov. 2026
13. Monatseinkommen Stichtag30. Nov. 2026
Ausführungsbeginn14. Dez. 2026
Vertragslaufzeit14. Dez. 2026 – 29. Aug. 2028
Mindeststundenentgelt 15,58 EUR1. Jan. 2027
Gesamtmaßnahme5. Juli 2027 – 1. Sep. 2028
Bauabschnitt 1 spielfreie Zeit 20275. Juli – 10. Sep. 2027
Bühnentechnik Obermaschinerie5. Juli – 10. Sep. 2027
Demontagearbeiten Obermaschinerie5. Juli – 9. Juli 2027
Einbau Galerien und Zustiegsleitern12. Juli – 23. Juli 2027
Montage Zugeinrichtungen Hinterbühne12. Juli – 16. Juli 2027
Montage Zugeinrichtungen Saal19. Juli – 23. Juli 2027
Montage Zugeinrichtungen Hauptbühne26. Juli – 30. Juli 2027
Montage Hauptvorhang und 2. Vorhang2. Aug. – 4. Aug. 2027
Lieferung und Aufstellung Schaltanlagen2. Aug. 2027
ELT-Installation2. Aug. – 13. Aug. 2027
Montage Gassenschalschienen und Rollbildleinwand4. Aug. – 6. Aug. 2027
Inbetriebnahme 202716. Aug. – 27. Aug. 2027
Sachverständigenprüfung 202730. Aug. – 1. Sep. 2027
Unterweisung Theatermitarbeiter 20272. Sep. – 3. Sep. 2027
VOB-Abnahme 20273. Sep. 2027
Restleistungen 20276. Sep. – 10. Sep. 2027
Bauabschnitt 2 spielfreie Zeit 20283. Juli – 1. Sep. 2028
Bühnentechnik Unterbühne und Untermaschinerie3. Juli – 1. Sep. 2028
Demontage Hubpodeste und Bühnenboden3. Juli – 7. Juli 2028
Einbau Bühnenbodenunterkonstruktion10. Juli – 28. Juli 2028
Montage Hubpodium und Schaltanlage10. Juli – 14. Juli 2028
Elektroinstallation und Inbetriebnahme 202817. Juli – 21. Juli 2028
Festsetzen Portalbrücke und Portaltürme17. Juli – 21. Juli 2028
Einbau Bühnenboden24. Juli – 11. Aug. 2028
Schleifen Bühnenboden14. Aug. – 18. Aug. 2028
Lackieren Bühnenboden21. Aug. – 25. Aug. 2028
Sachverständigenprüfung 202828. Aug. 2028
Vertragsende29. Aug. 2028
Unterweisung Theatermitarbeiter 202829. Aug. 2028
VOB-Abnahme 202829. Aug. 2028
Restleistungen 202830. Aug. – 1. Sep. 2028
Gewährleistung MängelansprücheDatum offen4 Jahre für maschinelle und elektrotechnische Anlagen, Beginn laut Vertrag ab Abnahme, Datum nicht im Ausschnitt.
Wartung und InspektionDatum offen4 Kalenderjahre mit 1 Wartungseinheit pro Jahr innerhalb der Verjährungsfrist, Position 05.01.
Wartungsvertrag AbschlussDatum offenWird später separat durch den Bauherrn bzw. Betreiber abgeschlossen, nicht Teil der Auftragssumme.
Vertragslaufzeit WartungDatum offen4 Jahre ab dem Tag nach der förmlichen Abnahme laut Besonderen Vertragsbedingungen.
Verlängerung WartungsvertragDatum offenVerlängerung um jeweils 12 Monate, sofern nicht fristgerecht gekündigt wird.
Kündigungsfrist VerlängerungDatum offenSpätestens 2 Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit.
Reaktionszeit StörungDatum offenMaximal 8 Stunden ab Zugang der Störungsmeldung bis zum Eintreffen vor Ort.
NotrufbereitschaftDatum offen24 Stunden an allen Tagen während der Vertragslaufzeit.
Zuverlässigkeitsüberprüfung beantragenDatum offenAnträge für Mitarbeitende unmittelbar nach Auftragserteilung anfordern.
Zuverlässigkeitsüberprüfung MitarbeitendeDatum offenAlle vorgesehenen Mitarbeitenden innerhalb von 1 Woche nach Auftragserteilung überprüfen lassen.
Dauer ZuverlässigkeitsüberprüfungDatum offenDauer 6 bis 8 Wochen je nach Verfahren.
ZugangsausweiseDatum offenGültige Zugangsausweise müssen vor Baubeginn vorliegen, Laufzeit 1 Jahr ab Ausstellung.
Neubeantragung ZuverlässigkeitsüberprüfungDatum offenSelbstständig vor Ablauf eines Jahres erneut beantragen.
Neubeantragung ZugangsausweiseDatum offenMindestens 8 Wochen vor Ablauf des Zugangsausweises.
Nachweis BetriebshaftpflichtversicherungDatum offenInnerhalb von 2 Wochen nach Vertragsabschluss.
Hinterlegung UrkalkulationDatum offenInnerhalb von 2 Wochen nach Zuschlag, falls Auftragssumme mindestens 200.000 EUR netto beträgt.
Schriftliche Benennung BauleiterDatum offenBauleiter, Vertreter und ggf. Vorarbeiter innerhalb einer Woche nach Auftragserteilung benennen.
Gefährdungsbeurteilung vorlegenDatum offenGefährdungsbeurteilung, Rückbaukonzept und Arbeitspläne spätestens 10 Tage vor Arbeitsbeginn.
Gefährdungsbeurteilung weitergebenDatum offenGefährdungsbeurteilung ohne Aufforderung 2 Wochen vor Arbeitsbeginn übergeben.
Anschlüsse 16/32 A abstimmenDatum offenCa. 2 Wochen vor Bauausführung mit der Bauleitung abstimmen.
Ankündigung NachtarbeitDatum offenMindestens 1 Woche vor Ausführung ankündigen und abstimmen.
Schweißerlaubnisschein einreichenDatum offenMindestens 1 Tag vor Schweiß-, Schleif- oder Trennarbeiten beim ATZE einreichen.
Brandwache nach HeißarbeitenDatum offenUnmittelbar nach Heißarbeiten, mindestens 6 Stunden.
BautagesberichtDatum offenTäglich an jedem Arbeitstag vollständig ausfüllen und unterzeichnen.
Übergabe BautagesberichteDatum offenSpätestens am ersten Werktag der Folgewoche, bzw. mit Abschlagsrechnung.
Formblatt 2 Bilanz EntsorgungDatum offenBilanz über Verwertung und Beseitigung vor Schlussrechnung mit Einzelnachweisen vorlegen.
Bereitstellung KontrollunterlagenDatum offenMindestens 21 Kalendertage für die Zusendung bzw. Bereitstellung.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Angebotspreis als einziges Zuschlagskriterium; Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot nach § 16d Abs. 1 Nr. 4 VOB/A, Gewichtung Preis 100 %.
KI-Hinweis: Die Wertungstabelle in Ziff. 9 nennt ausschließlich das Kriterium Preis mit 100 %; die Bekanntmachung verweist auf die Vergabeunterlagen.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenBauabschnitt 1 (spielfreie Zeit 2027): Demontage und Entsorgung
1 Hauptvorhanganlage und 1 Vorhang auf der Hinterbühne ausbauen6 Prospektzüge der Hauptbühne, 3 Prospektzüge Vorbühne/Saal und 3 Handzüge der Hinterbühne ausbauen1 Rollbildleinwand, Antrieb und Seilrollen der Portalbrücke sowie Teile der Rundhorizontanlage und des Konzertzimmers ausbauenUntere Gitterrostebene der Hauptbühne ausbauen (ca. 140 m², ca. 3.500 kg)Akustikpaneele ausbauen (ca. 100 m²)2 Zustiegsleitern und 2 fest installierte Rohrlaststangen ausbauenBühnenboden mit OSB-Platten (12 mm, ca. 300 m²) und Bestuhlung mit Folie schützenAusbauteile fachgerecht entsorgen
Bauabschnitt 1: Feste Einbauten und Portalbrücke
2 Technikgalerien (links ca. 4,20 × 1,20 m, rechts ca. 4,20 × 1,30 m), Nutzlast 500 kg/m², Geländerhöhe 1,10 m, je eine SteigleiterGitterrostebene oberhalb der Portalbrücke (ca. 1,5 × 1,0 m)2 neue Geländer mit insgesamt ca. 4 m Länge1 Portalbrücke mit 4 Tragseilen (mittlere Länge ca. 10 m), Eigengewicht einschließlich Nutzlast 2.600 kg, Festsetzung bei Unterkante +4,50 mHinweis: Im Bauablaufplan ist das Festsetzen der Portalbrücke dem Jahr 2028 zugeordnet. Die Zuordnung ist im Original zu prüfen.
Bauabschnitt 1: Maschinen- und Prospektzüge
Hauptbühne: 7 Prospektzüge MZ1 bis MZ7 mit je 4 Tragseilen, Nutzlast 300 kg, Hub ca. 6,0 m, Geschwindigkeit 0,01 bis 0,5 m/s. Laststangen: 6 × 10,0 m, 1 × 11,0 m, je 2 × 1,50 m AuszugSaal/Vorbühne: 3 Prospektzüge SZ1 bis SZ3 mit je 3 Aluminium-Traversen (17,0 m, 17,7 m und 19,1 m), Nutzlast 250 kg, Hub ca. 5,50 m, Antriebsleistung 4,0 kW je ZugHinterbühne: 3 Prospektzüge HBZ1 bis HBZ3 mit je 4 Tragseilen, Nutzlast 1,0 kN, Hub 4,0 m (von +0,50 m bis +4,50 m), Antriebsleistung ca. 2,0 kW, Laststangen 3 × 10,0 mSeilführung, Rollenböcke und Antriebe jeweils vollständig liefern und montieren
Bauabschnitt 1: Vorhänge, Gassenschals und Rollbildleinwand
Hauptvorhang: 2-bahnig, zentralschließend, elektromotorischer Antrieb mit Handkurbel, je Seite ca. 60 Zug-/Laufwagen, Schienenlänge ca. 12,5 m je Seite, Vorhanghöhe ca. 6,0 m, Antriebsleistung ca. 1,1 kW, Schalldruckpegel 40 dB(A). Vorhangstoff: 2 Teile je ca. 12,9 × 6,30 mVorhang 2 (Hinterbühne): 2-bahniges Schienensystem, Schienenlänge ca. 13,0 m, elektrischer Antrieb mit Handkurbel, Vorhangstoff 70 m²Gassenschals Hauptbühne: 2 × 6 Seitenvorhänge, 12 einbahnige Schienen (6 × ca. 4,66 m links, 6 × ca. 4,40 m rechts), Stoff 122 m²Gassenschals Hinterbühne: 2 × 1 Seitenvorhang, 1 Schiene ca. 14,5 m. Der Stoff ist im LV mit „30 m³“ angegeben. Die Einheit ist unklar, vermutlich sind Quadratmeter gemeint.ca. 170 LaufwagenrollenRollbildleinwand: elektromotorisch, Projektionsfläche 12.000 × 5.000 mm, Antriebsleistung ca. 1,5 kW, Geschwindigkeit 0,1 bis 0,9 m/s, Handrad für manuelle Einstellung und Notfälle
Bauabschnitt 1: Zentrale Bühnensteuerung und Installation
Redundantes Steuerungssystem SIL 3 nach DIN EN 17206 und DIN EN 61508Zentralrechner mit zwei Rechnerpaaren, USV für mindestens 10 Minuten2 mobile Bedienpulte, 4 Steckstellen (Hauptbühne rechts, Hinterbühne rechts, Saal links, Regieraum), 1 mobiles Bedientableau für Wartung und PrüfungZentrales Not-Aus für alle AntriebeSchaltanlagen für 7 Prospektzüge Hauptbühne, 3 Prospektzüge Saal/Vorbühne, 3 Prospektzüge Hinterbühne, 2 Vorhanganlagen und 1 RollbildleinwandEinspeisung und komplette Installation5 Wanddurchbrüche (ca. 400 × 100 mm), 5 Bohrungen bis 200 mm Durchmesser, 7 Brandschottungen BS 90
Bauabschnitt 2 (spielfreie Zeit 2028): Demontage und Unterkonstruktion
44 Hubpodeste ausbauen (je 1 × 2 m, ca. 75 kg je Stück)Bühnenholzboden (300 m², 50 mm) mit Lagerhölzern, Randleisten, Versatzklappen und Einlegern ausbauenStahlunterkonstruktion (300 m², ca. 200 Stahlrohrstützen, ca. 90 cm hoch, ca. 1.200 kg) ausbauen13 m² Holzverkleidung, Holztreppen und Bestandteile der Unterbühne ausbauenNeue Bodenunterkonstruktion einbauen: ca. 180 variable, verzinkte Stahlbodenstützen (Materialstärke 4 mm), Höhensprünge von ca. 80 cm vorne und ca. 90 cm hinten
Bauabschnitt 2: Portaltürme, Hubpodium und Bühnenboden
2 Portaltürme (Abstand ca. 11,5 m, Nutzlast je Turm 1.000 kg), je 4 einstellbare Tellerfüße mit Fußplatten ca. 30 × 30 cm, Materialstärke mindestens 8 cm. Festsetzen laut Bauablauf 20281 hydraulisches Stahl-Hubpodium (Plattform 1.550 × 1.200 mm, Hub 0,56 m, Nutzlast 500 kg/m² im Stillstand und 500 kg während des Hubs, Hydraulikmotor ca. 4,5 kW, Einfahrgenauigkeit ±5 mm). Es ist barrierefrei zwischen Bühnen- und Saalniveau, in die Steuerung integriert und mit ZÜS-Prüfung zu übergeben. Dazu gehören Gefährdungsanalyse und Ersatzmaßnahmen300 m² neuer Bühnenholzboden (Hinterbühne ca. 100 m², Vorbühne ca. 58 m², Hauptbühne ca. 140 m², Hubpodium ca. 2 m²) mit 3 Anrampungen, 380 m Lagerhölzern, 6 Versatzklappen, 10 verriegelbaren Einlegern, 12 Kabelkanalklappen, 50 m Abschlussleisten, 13 m² Blende und 21 m BühnenvorderkanteBühnenboden in zwei Arbeitsgängen schleifen und lackieren (je 300 m²)
Prüfungen, Einweisung und Dokumentation (beide Bauabschnitte)
Inbetriebnahme und Einweisung der Mitarbeitenden des TheatersSachverständigenprüfung (Vorprüfung, Bau- und Abnahmeprüfung)SchalldruckpegelmessungenTechnische Dokumentation, Prüfbücher, Revisionsunterlagen und SchaltpläneEinhaltung der genannten Normen und Sicherheitsanforderungen (u. a. DGUV Vorschrift 17/18, DGUV Grundsatz 315-390, DIN EN 17206)
Stundenlohnleistungen
Nur auf Anforderung des Auftraggebers zu erbringen: bauleitender Monteur (3 h), Fachmonteur (1 h), Helfer (1 h), Ingenieur Maschinenbau (5 h), Ingenieur Elektrotechnik (5 h).
Wartung und Inspektion (Bedarfsposition)
Position 05.01.0010: Wartung und Inspektion der neu errichteten Anlagen, 1 Wartungseinheit pro Kalenderjahr über 4 Jahre (Mängelverjährung)Leistungen nach AMEV, VDMA, DIN, DIN VDE und VDS, einschließlich aller NebenkostenGesamtkosten pro Kalenderjahr angebenDer Wartungsvertrag wird später separat durch den Bauherrn bzw. Betreiber geschlossen und ist nicht Teil der Auftragssumme für die Anlagenerrichtung.Für den späteren Wartungsvertrag gelten die beiliegenden Vertragsbedingungen für technische Wartungsleistungen (Vollwartung). Reaktionszeit bei Störungen maximal 8 Stunden, 24-Stunden-Notrufbereitschaft.
Bauseitige Leistungen (nicht Teil dieses Auftrags)
Freischalten der Anlagen (ELT)Freiräumen der Umbaubereiche (ATZE)Statik und Befestigungsvorgaben durch den TragwerksplanerEinspeiseleitung in die Hinterbühne (ELT)Teilweise Brandschotts (BT)Rückbau und Neuinstallation von AV-Installationen (A-V)Beleuchtungsscheinwerfer (ATZE)
Ausführungsbedingungen
Arbeiten in der Regel Mo–Fr 7:00 bis 17:00 Uhr. Schicht- und Samstagsarbeit sind einzukalkulieren. Nachtarbeit in den Spielzeitpausen ist möglich, ohne Zusatzvergütung.Der vereinbarte Fertigstellungstermin ist nicht verschiebbar.Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Vorgaben des Denkmalschutzes und des ATZE sind zu beachten.Lüftungsanlage und Bestuhlung schützen.Anmeldung von Staub- und Rauchentwicklung bei der Brandmeldeanlage des Nutzers.Anlieferungen sind entsprechend dem Arbeitsfortschritt zu planen, auch über PKW/Kleintransporter.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenEigenerklärungen und Nachweise der Eignung
Eigenerklärung zur Eignung oder Nachweis der Eintragung im ULV bzw. in der Präqualifikationsliste, alternativ Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)Selbstauskunft und Eignungsbogen VOB (soweit beigefügt)Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt ist, das Unternehmen nicht in Liquidation ist und Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträge ordnungsgemäß bezahlt sindKeine Ausschlussgründe nach § 6e VOB/A-EU bzw. keine schwere Verfehlung nach § 6a Abs. 2 Nr. 7 VOB/AKeine rechtskräftigen Verurteilungen der letzten drei Jahre nach den im Formblatt genannten Vorschriften (u. a. Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, AEntG, Mindestlohngesetz)Eintragung Handwerksrolle bzw. IHK oder Nachweis der Nicht-Eintragungspflicht, Angaben zur BerufsgenossenschaftBei Bietergemeinschaft: Eignung muss insgesamt von allen Mitgliedern erfüllt werden
Personal und Organisation
Erklärung, dass die Bauleistungen im eigenen Betrieb ausgeführt werden. Angabe der verfügbaren gewerblichen Arbeitskräfte mit Aufgliederung nach Anzahl und BerufsgruppenStändig verfügbare Fachkräfte für den gesamten Leistungszeitraum und die FertigstellungstermineBenennung von Bauleiter, Vertreter und ggf. Vorarbeiter. Ständige Präsenz eines bevollmächtigten Firmenvertreters auf der BaustelleErsthelfer entsprechend der PersonalstärkeKommunikationssprache DeutschZuverlässigkeitsüberprüfung aller eingesetzten Mitarbeitenden (Dauer 6 bis 8 Wochen) sowie gültige Zugangsausweise vor BaubeginnBei Nachunternehmern: Benennung, Selbstauskunft und Eignungsnachweise. Verantwortung des Auftragnehmers für deren ArbeitenKeine Beschäftigung von Arbeitnehmenden ohne ordnungsgemäße Sozialabgaben, ohne Arbeitserlaubnis oder unzulässig als Leiharbeitnehmer
Versicherung
Betriebshaftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden für die Bauzeit und die Verjährungszeit für MängelansprücheDeckungssumme mindestens 5.000.000 EUR für Personen- und Sachschäden, pauschal und zweifach maximiert jährlichNachweis des Bestands innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsabschluss, auf Verlangen Fortbestand bis zum Ablauf der Verjährungsfrist
Tariftreue und Mindestentgelt
Verpflichtungserklärung zur Tariftreue bei AngebotsabgabeZahlung der gesetzlich oder tarifvertraglich vorgeschriebenen Entgelte, mindestens nach dem Tarifvertrag des Landes BerlinMindeststundenentgelt: 14,84 EUR brutto je Stunde ab 16.07.2026, 15,58 EUR brutto je Stunde ab 01.01.2027. Auszubildende sind ausgenommen.Weitergabe dieser Pflichten an alle Unterauftragnehmer und Arbeitnehmerverleiher sowie entlang der gesamten Unterauftragnehmerkette. Auf Anforderung Nachweis der Übertragung
Technische und fachliche Nachweise
Schweißzertifikat nach EN 1090 für Schweißarbeiten auf der Baustelle und für neue StahlbauteileSteuerung SIL 3 nach DIN EN 17206 und DIN EN 61508: Lieferung und Integration sowie Nachweis durch einen unabhängigen SachverständigenSIL-3-Zertifikat (Anlage zu Ziffer 25)Prüffähige Statik für neue StahlkonstruktionenNachweis der Ankerfestigkeit durch Ausziehversuche, insbesondere bei AltbauteilenNachweise für Stahlseile, Seilendverbindungen und sonstige TragmittelFähigkeit zur Ausführung bühnentechnischer Anlagen nach DGUV Vorschrift 17/18, DGUV Grundsatz 315-390 und DIN EN 17206Hubpodium: Anforderungen nach DIN EN 1570 bzw. EN 81-41 sowie ZÜS-PrüfungDurchführung der geforderten elektrischen Prüfungen, Schalldruckmessungen und SachverständigenprüfungGewährleistung mängelfreier Ausführung. Kosten für Nachprüfungen wegen mangelhafter oder unvollständiger Ausführung bzw. Unterlagen trägt der AuftragnehmerLieferung aller erforderlichen Zertifikate, Konformitätserklärungen, Prüfzeugnisse, Dokumentation und Prüfbücher
Gefahrstoffe, Rückbau und Entsorgung
Qualifikationsnachweise und besondere Fachkenntnis und Erfahrung für Arbeiten mit Gefahrstoffen, insbesondere nach BGR 128, TRGS 519 und TRGS 521Abgestimmtes Rückbaukonzept und Arbeitspläne vor BeginnZertifizierung der Entsorgungsfachbetriebe für die jeweilige Entsorgungsleistung und Abfallart, mit Angabe der Verwertungs- und Entsorgungswege im Formblatt 1Ausführung unter Beachtung von Schadstoffen (Asbest, künstliche Mineralfasern, PAK, PCB, Phenol, HSM, MKW) mit Schutzmaßnahmen, Schleusen und Kennzeichnung der ArbeitsbereicheAbfallarten laut Unterlagen: EWC 170411 (Kabel), EWC 170407 (gemischte Metalle), EWC 170405 (Eisen und Stahl)
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 63%4–10 · 36%11+ · 1%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 68 erledigt
Vor der Angebotsabgabe
Kalkulation
Angebotsunterlagen und Formulare
Eignungsnachweise und Erklärungen
Fabrikate und Bemusterung
Nach Auftragserteilung und vor Baubeginn
Während der Ausführung
Abnahme und Dokumentation
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Land Berlin (Sondervermoegen Immobilien des Landes Berlin)
Anschrift
10178 Berlin
Ort
10178 13353 Berlin
Kategorie
Berlin
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Erfüllungsort
Ort der Leistung
10178 13353 Berlin
Berlin
Weitere Ausschreibungen Berlin
Alle anzeigen →Berlin
Personalmanagementsystem (HRMS) - Auswahl, Implementierung und Betrieb eines integrierten Personalmanagementsystems
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH | Vergabekammern des Bundes | DEGES - Abt. R5 · BerlinFrist: BerlinPrüfungen ortsfester elektrischer Anlagen - Klärwerke
Berliner Wasserbetriebe | Vergabekammer des Landes Berlin · SchönefeldFrist: BerlinVEEAM Handelspartnervergabe
Die Autobahn GmbH des Bundes | Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes · BerlinFrist: BerlinDach- und Dachklempnerarbeiten
Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Vergabekammer des Landes Berlin · BerlinFrist: BerlinHeizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen_Heizungs- und Kältetechnik
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Vergabekammer des Landes Berlin · BerlinFrist: BerlinGeneralplanungsleistung für Bestandswohnimmobilien OSWO, SDWO, WEWO (Vergabenummer VOEK 394-26)
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt · BonnFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit