Fröndenberg: Inklusionsspielplatz Hindenburghain

ZVS Stadt Schwerte (für Stadt Fröndenberg/ Ruhr)58730 Fröndenberg/Ruhr, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht: 21. August 2026

Angebotsfrist: 18. September 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Öffentliche Ausschreibung (offenes Verfahren nach VOB/A) der Stadt Fröndenberg/Ruhr (vertreten durch ZVS Stadt Schwerte) für den Neubau eines barrierefreien Inklusionsspielplatzes auf einer ca. 23 m × 24 m großen Fläche an der Graf-Adolf-Straße in Fröndenberg/Ruhr.

Die Baumaßnahme umfasst den Rückbau der bestehenden Flächen, Erdarbeiten, die Lieferung und den Einbau von zahlreichen Spielgeräten (Kombinationsspielanlage, Doppelschaukel, Sandwerk, Karussell, Feder- und Musikspielgeräte) sowie Inklusionsmobiliar (Tische, Bänke, Abfallbehälter, Fahrradbügel). Dazu kommen Oberflächenarbeiten mit EPDM-Fallschutzbelägen, Pflasterflächen und Grünflächen mit Rollrasen. Alle Spielgeräte müssen TÜV-zertifiziert nach DIN EN 1176 sein.

Die Baustelle liegt in der Trinkwasserschutzzone II und teilweise in einem Hochwassergefährdungsgebiet – entsprechende Zusatzbedingungen für Wasserschutzgebiete sind zu beachten.

Wichtige Fristen: Angebotsfrist 18.09.2026, 08:00 Uhr; Ausführungsbeginn 20.10.2026; abnahmereife Fertigstellung 31.03.2027.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 18. September 2026

Termin / FristAUG2026SEPOKTNOVDEZJAN2027FEBMÄR

Veröffentlichung21. Aug. 2026

Angebotsfrist18. Sep. 2026

Angebotsöffnung18. Sep. 2026

Bindefristca. 18. Sep. – 16. Okt. 2026

Vorlage Gefährdungsbeurteilungca. 13. Okt. 2026

Ausführungsbeginn20. Okt. 2026

Vertragslaufzeit20. Okt. 2026 – 31. März 2027

Benennung Bauleiterca. 20. Okt. – 27. Okt. 2026

Vertragsende31. März 2027

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

KI-Hinweis: Im Anschreiben ist unter Ziffer 7 explizit nur das Zuschlagskriterium 'Preis' angegeben; die Option 'Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien' wurde nicht angekreuzt.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Projektrahmen und Standort

Bauherr: Stadt Fröndenberg/Ruhr (vertreten durch ZVS Stadt Schwerte)

Standort: Graf-Adolf-Straße 46, 58730 Fröndenberg/Ruhr

Grundfläche: ca. 23 m × 24 m (nahezu quadratisch)

Zufahrt zur Baustelle: über Graf-Adolf-Straße 60 (Einfahrt Stadion)

Besondere Rahmenbedingungen:

Trinkwasserschutzzone II (zusätzliche Vertragsbedingungen für Wasserschutzgebiete gelten)Teilweise HochwassergefährdungsgebietKeine Verwendung von RC-Materialien (Wasserschutzzone II)Kein Baugrundgutachten vorhanden – Boden BM-F0/BG-F0 / Deponieklasse 0 ist kalkulatorisch anzusetzenSpielgeräte müssen DIN EN 1176 entsprechen und ein TÜV-Prüfzertifikat für öffentliche Kinderspielplätze besitzen

Bauzeit und Vertragstermine

Ausführungsbeginn: 20.10.2026

Abnahmereife Fertigstellung (Vollendung): 31.03.2027

Vertragsdauer: ca. 5 Monate

Vertragsstrafe bei Verzug: 0,2 % der Auftragssumme pro Werktag, maximal 5 % der Auftragssumme

Bindefrist des Angebots: bis 16.10.2026

Vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu erbringende Leistungen (ohne gesonderte Vergütung)

Bauwasser, Baustrom, SchmutzwasserentsorgungEntsorgung aller Abfälle gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (inkl. eANV)Baustellensicherung, Bauzäune, Absperrungen, VerkehrszeichenGgf. mehrmals tägliche StraßenreinigungBodenanalysen für Füllboden und Oberboden (pro 500 m³)Schachtscheine / Aufgrabungserlaubnisse einholenSiGe-Plan, Sicherheitsbeauftragter, Fachkraft für ArbeitssicherheitKontinuierliche Luftmessungen bei Arbeiten in umschlossenen Räumen (EX, O2, H2S, CH4, CO2)Staubbindung (Wasserberieselung, 10 km/h auf der Baustelle)Halbseitiges und taktweises Arbeiten, Anpassungen vor Ort, ProvisorienBodendenkmäler: Fundmeldung und 3 Werktage Schonfrist

Wasserschutzgebietsauflagen (Zone II)

Da die Baustelle in der Trinkwasserschutzzone II liegt, gelten strenge Auflagen. Vor Baubeginn ist Kontakt mit dem Bereich „GW – Wasserwirtschaft/Umwelt" aufzunehmen.

Unter anderem gilt:

Aushub getrennt nach Bodenhorizonten zwischenlagern und wieder einbauenBei Durchstoß der schützenden Deckschicht (Auelehm): schnelle Erneuerung mit schadstofffreien bindigen BödenBauwagen/Baustelle nur auf vom AG bezeichneten FlächenVerbot von Aufenthaltsunterkünften, Baustofflagern, Tankeinrichtungen, Fahrzeugwartung in Zone IIÖlbindemittel in ausreichender Menge vorhaltenSanitäre Anlagen: Abwasser zur Ortskanalisation oder in Behältern sammelnBei Hochwasser: alle Fahrzeuge, Geräte und Materialien aus dem Überschwemmungsgebiet der Ruhr entfernenAbweichungen nur in Abstimmung mit AG/Bauleitung möglich

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Einhaltung der VOB 2019, aller geltenden Gesetze und Verordnungen sowie berufsgenossenschaftlicher VorschriftenAnerkennung der VOB/B (Ausgabe 2016)Bestellung eines deutschsprachigen, entscheidungsbefugten Bauleiters (innerhalb 5 Werktagen nach Zuschlag)Verpflichtung zur Unterweisung aller Beschäftigten und NachunternehmerKoordination zwischen Landschaftsbauarbeiten und Lieferung/Montage der Spielgeräte zwingend erforderlichSicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung + RAB 30Pauschaler Schadensersatz von 15 % der Bruttoabrechnungssumme bei nachweislich unzulässiger WettbewerbsbeschränkungGeräteeinbau erfolgt vor Einbau der TragschichtenOberflächenwiederherstellung erst nach Einbau der Spielgeräte

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Registereintragung / Berufsqualifikation

Eintragung im Handelsregister und/oder Handwerksrolle (für die auszuführenden Leistungen) und/oder bei der Industrie- und Handelskammer. Eine Eintragung kann entbehrlich sein, wenn die Voraussetzungen nicht vorliegen.

Arbeitskräfte und Personal

Erforderliche Arbeitskräfte müssen zur Verfügung stehen. Bei enger Wahl ist die durchschnittliche Zahl der in den letzten 3 Kalenderjahren beschäftigten Arbeitskräfte nach Lohngruppen (mit Leitungspersonal) anzugeben.

Benennung eines deutschsprachigen, entscheidungsbefugten Bauleiters (spätestens 5 Werktage nach Auftragsvergabe).

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen SozialkasseUnbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts bzw. Bescheinigung in SteuersachenFreistellungsbescheinigung nach § 48b EStGQualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit Angabe der LohnsummenMitgliedschaft in der BerufsgenossenschaftKein Insolvenzverfahren / keine Liquidation / kein Antrag mangels Masse (bzw. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan)

Ausschlussgründe und Zuverlässigkeit

Es dürfen keine Ausschlussgründe gemäß § 124 GWB vorliegen, insbesondere:

Keine strafrechtlichen Verurteilungen (Korruption, Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung etc.) in den letzten zwei JahrenOrdnungsgemäße Erfüllung der Steuer- und SozialversicherungspflichtenKeine Verstöße gegen Umwelt-, Sozial- oder ArbeitsrechtKeine schwere Verfehlung, die die Integrität des Unternehmens infrage stelltKeine Verstöße gegen § 21 AEntG, § 98c AufenthG, § 19 MiLoG, § 21 SchwarzArbG, § 22 LkSG (soweit anwendbar)

Ab Auftragssumme ≥ 30.000 € wird das Wettbewerbsregister beim Bundeskartellamt abgefragt.

Referenzen

Bei enger Wahl sind 3 Referenznachweise über vergleichbare Leistungen aus den letzten 5 Kalenderjahren vorzulegen, mit Angaben zu:

Ansprechpartner, Art der ausgeführten Leistung, Auftragssumme, AusführungszeitraumStichwortartige Benennung des Leistungsumfangs einschließlich MengenZahl der durchschnittlich eingesetzten ArbeitnehmerTechnische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal)Vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer)Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung

Technische Eignung – Spielgeräte und Materialien

Vor Ausführungsbeginn sind Eignungs- und Gütenachweise, Zulassungen und Unbedenklichkeitsbescheinigungen für alle Baustoffe und Materialien vorzulegen.

Alle Spielgeräte müssen TÜV-Prüfzertifikat nach DIN EN 1176 besitzenWerkpläne für Spielgeräte sind vor dem Einbau zur Freigabe durch den AG vorzulegenBei Abweichung vom genannten Produktbeispiel (z.B. Proludic, Prünte): Prospekte und Datenblätter als GleichwertigkeitsnachweisUmweltverträglichkeitsnachweise für EPDMAbriebwiderstandsnachweis gemäß DIN EN 14877

Referenzprojekte

3 ReferenzenZeitraum: Letzte fünf Kalenderjahre

3 Referenznachweise über vergleichbare Leistungen (Auftragsabwicklung, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang/Mengen, eingesetzte Arbeitnehmer, technische Anforderungen, Art der Baumaßnahme, vertragliche Bindung, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung)

Leistungen vergleichbar mit der zu vergebenden Leistung (Bauleistung Inklusionsspielplatz); bei enger Wahl vorzulegen, auf Verlangen der Vergabestelle

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.