Landschaftsbauarbeiten Anlieger, Im Werth

Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Westfalen, AS BochumBottrop, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht: 30. September 2026

Angebotsfrist: 14. Oktober 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Öffentliche Ausschreibung der Autobahn GmbH des Bundes (Niederlassung Westfalen) für Landschaftsbauarbeiten auf einem Anliegergrundstück an der A42 zwischen AS Bottrop-Süd und AK Essen-Nord in Bottrop (Im Werth 11).

Auf dem rund 500 m² großen Privatgrundstück sind u. a. Gehölze umzupflanzen, Pflanzsteine zu versetzen, eine Krone einer Eiche einzukürzen, ein Wurzelvorhang mittels Saugbagger herzustellen, ein neuer Doppelstabmattenzaun zu errichten und ein alter Stabgitterzaun zurückzubauen, eine Hecke zu roden sowie eine Rasenfläche wiederherzustellen. Die Eiche ist über 5 Jahre zusätzlich zu bewässern.

Das Angebot ist bis 14.10.2026, 10:30 Uhr einzureichen. Die Bindefrist endet am 13.11.2026.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 14. Oktober 2026

Termin / FristOKT2026NOVDEZJAN2027FEBMÄRAPRMAIJUN

Veröffentlichung1. Okt. 2026

Angebotsfrist14. Okt. 2026

Angebotsöffnung14. Okt. 2026

Bindefrist14. Okt. – 13. Nov. 2026

Ausführungsbeginn Phase 1 (Winter 2026)ca. 31. Dez. 2026

Ausführungsbeginn Phase 2 (Sommer 2027)ca. 1. Juni 2027

Bauzeit gesamtDatum offenGesamtbauzeit ca. 5 Jahre ab Auftragserteilung; genauer Beginn abhängig vom Vertragsschluss nach Zuschlag.

Kronenpflege EicheDatum offen2 Pflegegänge innerhalb von 3 Jahren nach Anlegung des Wurzelvorhangs, nach Aufforderung durch die örtliche Bauüberwachung.

EichenbewässerungDatum offenBis zu 24 Bewässerungsgänge pro Kalenderjahr über 5 Jahre (je 250 Liter), auf Abruf durch Bauüberwachung.

Baumschutzzaun InstandhaltungDatum offenInstandhaltung des Baumschutzzauns über die Bauzeit von bis zu 5 Jahren, auf Abruf der Bauüberwachung.

AbnahmefristDatum offenVerlängerte Abnahmefrist von 24 Werktagen ab Fertigstellung der Bauleistung (statt 12 Werktage nach VOB/B §12 Abs. 1).

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen. Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 v.H.

KI-Hinweis: Im Formblatt 111 ist ausschließlich das Zuschlagskriterium Preis angekreuzt; Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Vorlage HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien ist nicht angekreuzt.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Ausführungsort und Bauzeit

Grundstück 'Im Werth 11, 46238 Bottrop-Welheimer Mark', an der A42 zwischen AS Bottrop-Süd und AK Essen-Nord.

Bauzeit gesamt: bis zu 5 Jahre ab Auftragserteilung (Beginn nach Festlegung in BVB).Teilweise Arbeiten (Kroneneinkürzung, Wurzelvorhang, Umpflanzung, Pflanzsteine, Reifenausbau, Rückbau Straßenlaterne, Pflanzkübel, Heckenrodung): Frist 12/2026.Weitere Arbeiten (Zaunneubau, Zaunrückbau, Baumschutzzaun, Rasenwiederherstellung, Rasenmahd, Eichenbewässerung): Beginn Sommer 2027.Kronenpflege der Eiche und Instandhaltung Baumschutzzaun: nach Aufforderung durch die örtliche Bauüberwachung.

Koordination mit parallel laufenden Gewerken (u. a. Fa. Heitkamp) ist erforderlich.

Vorbereitende Maßnahmen und Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung und Baustellenräumung als Pauschalposition, bezogen auf die Gesamte Bauzeit (bis 5 Jahre).Gehölze verpflanzen: ca. 4 St. (H 1,00–2,20 m, B 0,30–2,00 m) inkl. Wurzelballen, Transport bis 30 m.Pflanzsteine versetzen: 64 St. (35×28×20 cm) + 47 St. (50×40×30 cm); Transport bis 30 m.Reifen ausbauen: 3 St. LKW-Reifen (ca. 40 cm im Boden).Pflanzkübel umsetzen: 2 St. (40×40×80 cm, bepflanzt) + 1 bepflanzter Reifen (d=70 cm); Transport bis 40 m.Rückbau private Straßenlaterne inkl. Fundament und elektrischer Zuleitung (1 Psch.), Vergussmuffe zur Kabelsicherung.Herstellung Bauwasser, Baustrom und Entsorgung im Rahmen der Baustelleneinrichtung.

Baumpflege und Baumschutz (Eiche)

Kroneneinkürzung Eiche (H ca. 10 m, Kronen-Ø ca. 10 m): Rückschnitt auf Zielradius ca. 3,00 m nach ZTV-Baumpflege (1 Psch.).Wurzelvorhang an Eiche: ca. 7 m, Graben 40 cm × 1,2 m, Abstand 2,5 m zum Stamm; Herstellung im Unterdruckverfahren (Saugbagger); Jutegewebe; Lieferung Baumsubstrat FLL TYP 2, ca. 4 m³.Holz-Baumschutzzaun: ca. 20 m, Höhe ≥ 2,00 m, nach DIN 18920 (geht in Eigentum AG).Instandhaltung Baumschutzzaun: bis 10-mal über die Bauzeit von 5 Jahren auf Abruf.Kronenpflege: 2 Gänge innerhalb von 3 Jahren nach Anlegung des Wurzelvorhangs.Zusätzliche Bewässerung Eiche: bis zu 24 Gänge/Jahr über 5 Jahre, je 250 l = bis zu 30.000 l gesamt.

Zaunbau und Zaunrückbau

Neubau Doppelstabmattenzaun: ca. 40 m, Höhe 2,03 m, RAL 6005, Typ 8/6/8, windlastverstärkt, ausbruchsicher/bodenbündig (Hundehaltung); inkl. 2 Höhenversätze à 20 cm und 2 Eckausbildungen.Sichtschutzstreifen PP/Hart-PVC: ca. 400 m.Rückbau Stahlgitterzaun: ca. 60 m, Höhe 1,50–2,00 m, inkl. Pfosten aus Betonfundament (40×80 cm) und Materialverwertung.

Rodung und Bodenarbeiten

Hecke roden: ca. 7 m², Stamm-Ø bis 0,40 m, Höhe 2,00–3,00 m; Wurzelstöcke und Schlagabraum nach Wahl AN.Wiederherstellung Rasenfläche: ca. 100 m² inkl. Oberboden, Planum, Saatgut (z. B. Juliwa Hesa JH 28 Juventus Sprinterrasen, 25–30 g/m²), Düngung, Einsaat, Erstbewässerung.Fertigstellungspflege: 2 Rasenmähgänge, Schnitthöhe 4–6 cm.Oberbodenarbeiten für Zaunabschluss (ca. 40 m) und Rasenfläche.

Begleitende Pflichten und Dokumentation

Wasserhaltung: schadlose Oberflächenwasserableitung.Winterbaumaßnahmen (Kroneneinkürzung, Wurzelvorhang).Zustandsfeststellung (VOB/B § 3 Abs. 4) vor und nach den Arbeiten, gemeinsam mit BOL/BÜ und Eigentümer, inkl. Fotodokumentation.Beweissicherung durch öffentlich bestellten, vereidigten Sachverständigen vor/nach Arbeiten an Gebäuden, Brücken, Verkehrswegen, Gewässern.Bautagesberichte täglich (Witterung, Arbeitskräfte, Geräte, Material, Behinderungen, Unfälle).Nachweise Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle je Abfallfraktion (Formblatt Anlage 5.5.1) vor Abfuhr.Verbleibsnachweis aller Ausbaustoffe unverzüglich nach Entsorgung.REB-konforme Bauabrechnung im elektronischen Abrechnungsverfahren; Vereinbarung zur Bauabrechnung vor Beginn schriftlich.Abfallbeauftragten (inkl. Vertreter) vor Baubeginn in Textform benennen.Dokumentationsaufnahmen vor und während der Baumaßnahme (mit Datum, Baustadium, Standort).Freistellungsbescheinigungen der Grundstückseigentümer bei Rückgabe.Vertragliche Vorlauffristen: Anmeldung Arbeitsbeginn 5 Werktage vorher; Eichenbewässerung mind. 3 Arbeitstage vorher schriftlich ankündigen; gemeinsames Aufmaß mind. 3 Werktage vorher schriftlich; Probenahme/Beförderung Gefahrgut jeweils 3 Werktage vorher.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Persönliche Lage / Ausschlussgründe (§ 6e EU VOB/A)

Keine schweren Verfehlungen, die die Zuverlässigkeit in Frage stellen.In den letzten 2 Jahren keine Verurteilung wegen Straftaten (>3 Monate Freiheit) und keine Strafen (>90 Tagessätze/Geldbuße >2.500 €) wegen Verstößen gegen arbeits-, sozial-, steuer- oder umweltrechtliche Vorschriften.Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen.Kein laufendes/eröffnetes Insolvenzverfahren; kein Antrag mangels Masse abgelehnt; keine Liquidation.Ggf. Selbstreinigungsmaßnahmen sind anzugeben.

Fachliche Eignung / Registereintragungen

Eintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle oder bei der IHK (oder Nachweis, dass keine Pflicht zur Eintragung besteht).Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft.Auf Verlangen: Gewerbeanmeldung/Handelsregisterauszug, Eintragungsnachweis Handwerksrolle/IHK.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Mindestjahresumsatz des Unternehmens: vom Auftraggeber festzulegen (Betrag im Template nicht beziffert).Mindestjahresumsatz im Tätigkeitsbereich des Unternehmens: vom Auftraggeber festzulegen (Betrag im Template nicht beziffert).Auf Verlangen: qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit Lohnsummen; Bestätigung Wirtschaftsprüfer/Steuerberater oder testierte Jahresabschlüsse/Gewinn- und Verlustrechnungen.

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Technische Fachkräfte: Verfügbarkeit erforderlicher Fachkräfte; Angabe von Namen, Funktion, Qualifikation.Technische Ausrüstung: Beschreibung der für die Ausführung verfügbaren Geräte/Ausrüstung.Maßnahmen zur Qualitätssicherung: Beschreibung der QS-Maßnahmen.Auf Verlangen: Studiennachweise/Berufserfahrung; Beschreibung technische Ausrüstung; Geräteliste; Angabe Arbeitskräfte der letzten 3 Kalenderjahre nach Lohngruppen inkl. technischem Leitungspersonal.Berufliche Befähigung: Nachweise (falls Zuschlagskriterium).

Vergleichbare Referenzen

Referenzen aus den letzten 5 Kalenderjahren (optional auch >5 Jahre), insbesondere:Baumrückschnitt / BaumpflegearbeitenZaunbau (Stabgitterzaun)Mindestens 3 Referenzen mit Bezeichnung, eigenem Auftragswert, Ausführungszeitraum und Auftraggeber.Auf Verlangen: Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung.

Bietergemeinschaften und Nachunternehmer

Bietergemeinschaft: Erklärung aller Mitglieder in Textform; benennung eines bevollmächtigten Vertreters; gesamtschuldnerische Haftung.Nachunternehmer: Art und Umfang der NU-Leistungen im Angebot angeben; Namen auf Verlangen der Vergabestelle; Nachweis der Präqualifikation oder Erfüllung der Voraussetzungen auf Verlangen.Ausschlussgründe nach §§ 123–124 GWB bei NU/Verleihern können zum Austauschverlangen führen.

Tariftreue (BTTG)

Verpflichtung, den eingesetzten Beschäftigten (eigene, NU, Verleiher) mindestens die tariflichen Arbeitsbedingungen gemäß Rechtsverordnung nach § 5 BTTG zu gewähren.Nachweis-/Dokumentations-/Informationspflichten gegenüber dem Auftraggeber.Möglichkeit der Erfüllung durch Vorlage eines gültigen Präqualifizierungszertifikats nach § 10 Abs. 1 BTTG.Vertragsstrafe: 1 % des Auftragswerts pro Verstoß, max. 5 %; Kündigungsrecht bei Verstößen.

Russland-Sanktionen (Art. 5k VO EU 833/2014)

Keine russische Staatsangehörigkeit oder Niederlassung des Bieters.Keine Anteile >50 % durch Personen/Unternehmen mit Russland-Bezug; kein Handeln im Auftrag sanktionierter Personen/Unternehmen.Keine beteiligten Unterauftragnehmer/Lieferanten mit >10 % Auftragswert und Russland-Bezug.Fortlaufende Einhaltung während der gesamten Vertragslaufzeit.

Referenzprojekte

mind. 3 (mehr möglich, dann auf Anlage) ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre

Vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 Kalenderjahren (optional auch >5 Jahre akzeptiert), insbesondere Baumrückschnitt/Baumpflegearbeiten und Zaunbau (Stabgitterzaun).

Bezeichnung der Leistung, Auftragswert (eigener Anteil), Ausführungszeitraum und Auftraggeber angeben; auf Verlangen Bescheinigung über ordnungsgemäße Ausführung.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.