Offene Kanalsanierung - Kanalnetz Zülpich - diverse Teilprojekte 2026/2027

Erftverband53909 Zülpich, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht: 18. August 2026

Angebotsfrist: 17. September 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Worum es geht: Der Erftverband saniert in Zülpich (NRW) in 7 räumlich getrennten Teilprojekten das Kanalnetz in offener Bauweise. Die Maßnahme läuft 2026/2027 und ist als Einzelvergabe ausgeschrieben.

Was zu leisten ist:

Erneuerung von ca. 71 Anschlussleitungen (überwiegend DN 150–200)Austausch von ca. 90 Schachtabdeckungen (Klasse B gegen D)In Zülpich Südost Teil 1: 2 Haltungen DN 400 PE (Steinfelder Straße)In Zülpich Bessenich: Sanierung einer Haltung DN 800 PE (Injektion + Extrudernaht)Erdarbeiten, Verbau, Wasserhaltung, Verkehrslenkung, Oberflächenwiederherstellung, TV-Inspektion als Eigenleistung

Was Bieter wissen müssen:

Angebotsfrist: 17.09.2026, 11:00 UhrAusführung: 16.11.2026 bis 15.08.2027 (ca. 270 Tage)Präqualifikation / Eigenerklärung, RAL-GZ 961 (AK 1 oder AK 2), Haftpflichtversicherung, DVGW GW 330 / DVS 2212-1 sind zwingendNebenangebote nur in Kombination mit Hauptangebot zulässig

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 17. September 2026

Termin / FristAUG2026 OKT DEZ FEB APR JUN AUG

Veröffentlichung18. Aug. 2026

Angebotsfrist17. Sep. 2026

Baubeginn (LV-Datum)10. Aug. 2026

Bindefrist17. Sep. – 15. Okt. 2026

Verkehrszeichenpläne beantragenca. 26. Okt. 2026

Ausführungsbeginn16. Nov. 2026

Vertragslaufzeit16. Nov. 2026 – 15. Aug. 2027

Bauzeitenplan vorlegenca. 16. Nov. – 7. Dez. 2026

Nachweis Bauleistungsversicherungca. 16. Nov. – 7. Dez. 2026

Beweissicherung Außenca. 16. Nov. 2026

Übergabe Vermessungsdaten Bestandsplanca. 11. Juli 2027

Schlussrechnung einreichenca. 9. Aug. 2027

Dokumentationseinreichungca. 9. Aug. 2027

Freigabe TV-Inspektionsdatenca. 15. Aug. – 5. Sep. 2027

Vertragsende15. Aug. 2027

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten. Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 Prozent auf die Wertungssumme; bei gleicher Wirtschaftlichkeit wird deren Angebot bevorzugt.

KI-Hinweis: Zuschlagskriterium ist eindeutig nur der Preis (Formblatt 227 Zuschlagskriterien wurde nicht beigefügt, da nur ein Zuschlagskriterium vorhanden ist).

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung

Alle Kanalarbeiten sind in offener Bauweise (Vorkopfarbeit) durchzuführen.Vor Beginn der Maßnahme sind Verlaufsvermessungen und ggf. Suchschachtungen durchzuführen.Vor Baubeginn ist die exakte Lage aller Versorgungsleitungen (Strom, Telekommunikation/Glasfaser, Gas, Wasser) bei den jeweiligen Versorgern abzufragen.Schutz von Baumbestand und Sträuchern ist sicherzustellen.Die gesamte Bauzeit ist auf ca. 180 Werktage (36 Wochen) ausgelegt.

Baustelleneinrichtung und Logistik

Baubüro-Bereitstellungszeit: 6 Monate (Pos. 01.0100).Feuerwerker: 60 Tage (Pos. 01.0180).Probemessung Erschütterung: 2 Stück (Pos. 01.0190).Dauerüberwachung Erschütterung: 3 Wochen (Pos. 01.0200).Bereitstellungsflächen für Aushubmieten sind vorzuhalten; Material älter als 6 Monate wird von Annahmestellen nicht mehr akzeptiert.Beschaffung von Strom-, Wasser- und Telefon-Anschlüssen durch den Auftragnehmer.

Erdarbeiten, Verbau und Wasserhaltung

Bodenaushub insgesamt ca. 1.460 m³ (Kanal + Anschlussleitungen).Verbauarbeiten (senkrecht, grabenweise): ca. 1.530 m².Wasserhaltung als offene Wasserhaltung mit Pumpe 150 m³/h.

Verkehrslenkung und Oberflächenwiederherstellung

Vollsperrungen in Teilbereichen (z. B. Steinfelder Straße, Industriestraße) mit Umleitungsmaßnahmen.Einbahnstraßenverkehr in Teilbereichen (z. B. Bergheimer Straße).Baustelleneinrichtung auf öffentlichen Verkehrsflächen.Sicherung der Anliegerverkehrswege.Wiederherstellung von Asphalt, Pflaster, Borden und Rinnen.

Prüfung, Dokumentation und Entsorgung

Kanalspülung und TV-Inspektion (Kamera) für diverse Nennweiten DN 150 bis DN 2000 in Eigenleistung.Dichtigkeitsprüfungen: Muffenprüfung, Anschlussleitungen, Schächte.Dokumentation: Abfallbilanz, Bestandspläne, Schweißprotokolle, Dichtigkeitsnachweise, Fotodokumentation; Übergabe digital (USB-Stick) und in Ordnern.Vollständige Dokumentation mind. 1 Kalenderwoche vor VOB-Abnahmetermin.Übergabe Vermessungsdaten/Bestandsplan mind. 5 Wochen vor Abnahme.Schlussrechnung inkl. Abfallbilanz mind. 1 KW vor Abnahmetermin.Freigabe durch Erftverband nach Dateneinreichung: bis zu 3 Wochen (TV-Inspektionsdaten).Entsorgung aller Aushub- und Aufbruchmaterialien mit Nachweispflicht.Schadstoffe bei Aushub sind unverzüglich dem Auftraggeber zu melden.Nachweis ordnungsgemäßer Entsorgung unaufgefordert mit Schlussrechnung.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Fachliche Eignung (Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit)

Gütesicherung RAL-GZ 961 Kanalbau für Beurteilungsgruppen AK 1 (oder alternativ AK 1 oder AK 2 mit vergleichbaren Referenzen der letzten 3 Geschäftsjahre).Nachweis technische Ausrüstung: Erfassungsmodul 'Drain' zur Kanaldatenbanksoftware 'Strakat'.Qualifikation Personal: Schweißqualifikation PE-Rohre nach DVGW GW 330 oder DVS 2212-1, Untergruppe 3.10.Nachunternehmer müssen die gleichen Anforderungen für die jeweils übernommenen Beurteilungsgruppen erfüllen.Statische Berechnungen in geprüfter Form (Verbau, Schachtbauwerke/Fertigteilschächte, Rohrleitungen) sind vom Auftragnehmer zu beschaffen.Eignungsnachweise aller eingesetzten Verfahren und Materialien sind vom Auftragnehmer beizubringen.

Wirtschaftliche und finanzielle Eignung

Haftpflichtversicherung: mindestens 5 Mio. € pauschal für Personen- und Sachschäden sowie 200.000 € für Vermögensschäden, inklusive Umwelthaftpflichtversicherung und Umweltschadensdeckung; alternativ unwiderrufliche Zusicherung der Erhöhung im Auftragsfall.Aufträge über 30.000 €: Wettbewerbsregisterabfrage beim Bundeskartellamt erfolgt von Amts wegen.

Sonstige Nachweise (auf Verlangen)

Arbeitskräfteentwicklung der letzten 3 Jahre (gegliedert nach Lohngruppen, mit Leitungspersonal).Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerksrolle.Unbedenklichkeitsbescheinigungen Sozialkasse, Finanzamt (ggf. Freistellungsbescheinigung § 48b EStG), Berufsgenossenschaft.Insolvenzplan, falls einschlägig.Urkalkulation (gelber Aufkleber).

Formale Anforderungen und Ausschlussgründe

Ausschluss bei Beteiligung an unzulässiger Wettbewerbsbeschränkung.Angebot in deutscher Sprache, auf vorgegebenen Vordrucken, dokumentenecht.Preise ohne Umsatzsteuer, max. 3 Nachkommastellen.Mischkalkulationen sind nicht zulässig (Angebotsausschluss).Nur wertbare Nachlässe ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme.Nebenangebote sind nur in Kombination mit einem Hauptangebot zulässig; mehrere Hauptangebote sind zugelassen.Bei Bietergemeinschaften: gemeinsame Erklärung in Textform mit bevollmächtigtem Vertreter und gesamtschuldnerischer Haftung.Bei nicht deutschsprachigen Bescheinigungen: deutsche Übersetzung beifügen.Anerkennung der VOB/B (Ausgabe 2016).

Referenzprojekte

nicht beziffert (nur bei Wahl AK 2 relevante Referenzen) ReferenzenZeitraum: letzte 3 Geschäftsjahre

RAL-GZ 961 Kanalbau, Beurteilungsgruppe AK 1 oder alternativ AK 1 oder AK 2 mit vergleichbaren Projekten der letzten 3 Geschäftsjahre

Gütesicherungsnachweis (RAL-GZ 961) oder gleichwertiger Prüfbericht; bei AK 2 tabellarische Referenznachweise vergleichbarer Kanalbauprojekte

auf Verlangen der Vergabestelle ReferenzenZeitraum: nicht beziffert

Referenzbescheinigungen (Formblatt 444)

Nur bei Nachforderung im Verfahren

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.