Putz und Stuckarbeiten HB Witten Annen

Stadtwerke Witten GmbH | ewmr GmbH | Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung MünsterWitten, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht: 30. Juli 2026

Angebotsfrist: 02. September 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Was wird beschafft?

Gewerk Putz- und Stuckarbeiten für den Ersatzneubau des Hallenbads Witten-Annen (Märkische Str. 11, 58453 Witten) durch die Stadtwerke Witten GmbH. Das neue Bad umfasst ein 25-m-Kombibecken, Multifunktions- und Eltern-Kind-Becken, Umkleiden, Personal- und Verwaltungsbereiche. Ausgeschrieben sind Innenputzarbeiten (UG, EG, Zwischengeschoss, Treppenhäuser), Untergrundvorbereitung, Profile/Zubehör, Innengerüst sowie Baustelleneinrichtung.

Verfahren: Offenes Verfahren nach VOB/A Abschnitt 2, ein Los, deutschsprachige elektronische Angebotsabgabe.

Wichtige Fristen: Angebotsfrist 02.09.2026 um 12:00 Uhr (MESZ); Ausführungsbeginn voraussichtlich 26.11.2026 (ca. 12 Werktage nach Auftragsschreiben).

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 02. September 2026

Termin / FristJUL2026AUGSEPOKTNOVDEZ

Veröffentlichung30. Juli 2026

Ausgabe der Vergabeunterlagen31. Juli 2026

Angebotsfrist2. Sep. 2026

Bindefristca. 2. Sep. 2026

Baustelleneinrichtungsplan-Abgabeca. 2. Sep. 2026

Bauzeitenplan-Abgabeca. 2. Sep. 2026

Balkenterminplan-Abgabeca. 2. Sep. 2026

Gefährdungsbeurteilungca. 2. Sep. 2026

Beginn Werk- und Montageplanungca. 26. Nov. 2026

Prüffähige Werk- und Montageplanungca. 26. Nov. 2026

Vertragsbeginn26. Nov. 2026

Ausführungsbeginn26. Nov. – 12. Dez. 2026

Beginn Montage vor Ortca. 26. Nov. 2026

Fertigstellung abnahmefähige Leistungca. 26. Nov. 2026

Vorlage Urkalkulationca. 26. Nov. – 6. Dez. 2026

Vorlage Freistellungsbescheinigungca. 26. Nov. – 6. Dez. 2026

Vorlage Vertragserfüllungsbürgschaftca. 26. Nov. – 6. Dez. 2026

Verjährungsfrist Mängelansprücheca. 26. Nov. 2026 – 26. Nov. 2030bis 2030

Gerüst Grundeinsatzzeitca. 26. Nov. – 24. Dez. 2026

Vorhaltung Baustelleneinrichtungca. 26. Nov. – 24. Dez. 2026

Haftbrücke Durchhärtung26. Nov. – 27. Nov. 2026

Einhärtungszeit Putz26. Nov. – 27. Nov. 2026

Prüfung Bestandsunterlagenca. 26. Nov. – 10. Dez. 2026

Ersthelfer-Benennungca. 26. Nov. 2026

Wöchentliche Baustellen-JF-Termineca. 26. Nov. 2026

Indexänderungen Bauzeitca. 26. Nov. 2026

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten. Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 Prozent auf die Wertungssumme.

KI-Hinweis: Zuschlagskriterium ist ausschließlich der Preis (Wertungssumme); Formblatt 227 Zuschlagskriterien ist nicht beigefügt, weitere Kriterien sind jedoch explizit ausgeschlossen (Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien ist nicht angekreuzt).

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Baustelleneinrichtung und Schutzmaßnahmen

Baustelleneinrichtung (LV-Gruppe 01)

Einrichten, Vorhalten (4 Wochen) und Räumen der Baustelleneinrichtung für das PutzgewerkMisch- und Fördergeräte, Bau- und Personalcontainer, Werkzeuge, Beleuchtung, ReinigungErstellung der Bauablaufplanung sowie der Dokumentation (pauschal)

Schutzmaßnahmen (LV-Gruppe 02)

Schutzabdeckungen aus PE-Folie für Fenster, Türen und geflieste Flächen (ca. 500 m²)Angrenzende Bahntrasse: Kranbetrieb eingeschränkt; daher beengte Verhältnisse und eingeschränkte Lagermöglichkeiten auf dem BaufeldBaustellenzufahrt nur über die Märkische Straße (Sackgasse)Bauwasser- und Stromanschluss werden gestellt; Sanitäranlage wird bereitgestellt (Verbrauchs-/Kostenanteil gemäß Formblatt 214)Baustellen-Video-Überwachung; eigenverantwortliche Diebstahlsicherung durch den AuftragnehmerRäume im Objekt dürfen nicht zu Lager- oder Aufenthaltszwecken genutzt werden

Untergrundvorbereitung und Putzarbeiten

Schlitze und Durchbrüche schließen (LV-Gruppe 03)

Schließen von Wanddurchbrüchen verschiedener Größen (bis 0,1 m² bis 1,0–6,0 m²) in Mauerwerk/BetonSchließen von Wandschlitzen unterschiedlicher Querschnitte (ca. 30/10/5/5 m)

Untergrundvorbereitung (LV-Gruppe 04)

Prüfen und mechanische Reinigen der Untergründe (ca. 3.392 m²)Entgraten von Stahlbetondecken (ca. 77 m²)Grundierung auf Stahlbeton (ca. 880 m²) und auf Mauerwerk (ca. 2.512 m²)Haftbrücke auf Mauerwerk (ca. 2.512 m²) und auf Stahlbeton (ca. 880 m²); Haftbrücke mind. 24 Stunden durchhärten lassenSchließen von Fehlstellen in Kalksandstein (ca. 10 m²) und Stahlbeton (ca. 20 m²)

Putzsysteme und Qualitätsanforderungen

Zementmaschinenputz P III b und Kalkzementmaschinenputz P II bPutzbewehrung: Gittergewebe 8x8 mm, alkalibeständigPutzträger: Drahtgitter aus Edelstahl/verzinktAusgleichsputz 20–30 mm als Zement-LeichtputzOberflächenqualität Q3 gemäß MerkblätternEbenheit nach DIN 18202:2019, Tabelle 3, Zeile 7Putzdicken ca. 15–25 mm NennputzdickeErhärtungszeit: 1 Tag je mm Putzstärke

Profile, Gerüste und Stundenlohnarbeiten

Profile und Zubehör (LV-Gruppe 09)

Eckschutzprofile Kunststoff (ca. 300 m)Anputzleisten (ca. 300 m)PE-Folie-Einbau (ca. 350 m²)Dehnungsfugenprofile aus Edelstahl/Kunststoff (ca. 30 m)

Gerüste (LV-Gruppe 10)

Innengerüst Gruppe 3/60 cm in der Schwimmhalle (ca. 200 m²) – Grundvorhaltung 4 WochenGebrauchsüberlassung Innengerüst: 1.000 m² × WocheFahrgerüst 2×2 m (1 Stück, 4 Wochen Vorhaltung), zusätzliche Vorhaltung 8 Stück × Woche

Stundenlohnarbeiten (LV-Gruppe 11)

Facharbeiterstunden (ca. 25 Std)Helferstunden (ca. 20 Std)Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung auszuführen

Dokumentations- und Schnittstellenpflichten

Pflicht zur Teilnahme am Projektserver (DPR-Server) und an wöchentlichen Baustellen-JF-TerminenBaubegleitendes Aufmaß gemeinsam mit Objektüberwachung; Aufmaßzusammenstellungen für Teil- und ZwischenrechnungenCa. 4 Indexänderungen während der Bauzeit einzuplanenRechnungen digital über den Projektserver (zusätzlich GEAB-Austauschformat)Rechnungs- und Aufmaßdaten im GAEB-DA-XML-Format; bei Abweichungen zwischen Daten und Schriftform gilt die schriftliche Fassung vorrangig

Bereichsbezogene Putzflächen (Kurzüberblick)

Untergeschoss (UG) – Personal: Innenwandputz P III einlagig (Fliesengrundputz, ca. 32 m²), Zulage beengte Räume, Innenwandputz P II zweilagig gefilzt (ca. 71 m²), Putzbewehrung (ca. 103 m²)Treppenhäuser 1 und 2: Innenwandputz P II zweilagig gefilzt (ca. 300 m²), Deckenputz zweilagig gefilzt (ca. 77 m²), Treppenlaufstirnseiten (ca. 2 lfm), Putzbewehrung (ca. 377 m²)Erdgeschoss (EG): Innenwandputz P III / P II zweilagig in verschiedenen Bereichen (ca. 980 m², 1.010 m², 760 m²), Kleinflächen, Leibungen, Stützen/Unterzüge, Putzträger Drahtgitter (Edelstahl/verzinkt), Ausgleichsputz, Putzbewehrung (ca. 2.750 m²); Wandhöhen teils bis 7,0 m in der SchwimmhalleZwischengeschoss (ZG): Innenwandputz P II zweilagig (ca. 145 m²), Leibungen, Innenwandputz P III einlagig Fliesengrundputz (ca. 17 m²), Zulage beengte Räume, Putzbewehrung (ca. 162 m²)

Abfall und Nachhaltigkeit

Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und Nachweisverordnung (NachwV)Trennung und Erfassung der Abfälle durch den Auftragnehmer; Nachweispflichten gegenüber dem AuftraggeberAuf Verlangen der Vergabestelle sind Verwertungs-/Beseitigungsträger zu benennen und Berechtigungen nachzuweisen (Anzeige nach § 53 KrWG bzw. Erlaubnis nach § 54 KrWG)Wochenweise Entsorgung oder Vorhaltung von ContainernBei Andienungspflicht für gefährliche Abfälle zur Beseitigung ist die Bestätigung der zuständigen Abfallwirtschaftsbehörde erforderlich

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Fachliche Eignung (Formblatt 124 – Eigenerklärung zur Eignung)

Eintragung im Handelsregister und/oder in der Handwerksrolle und/oder bei der IHK (Handwerkskarte)Kein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt; kein Antrag mangels Masse abgelehnt; Unternehmen nicht in LiquidationOrdnungsgemäße Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen (Steuern, Sozialversicherung)Keine schweren Verfehlungen gemäß § 6e EU VOB/A (keine Verurteilung mit Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 € in den letzten 2 Jahren)Bei Vorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU Abs. 1–4 VOB/A sind Maßnahmen zur Selbstreinigung möglichBei Auftragssumme ≥ 30.000 € fordert der Auftraggeber einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister an

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Angabe des Unternehmensumsatzes in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (einschließlich Anteile bei gemeinsam mit anderen ausgeführten Leistungen)Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG (auf Verlangen)Sicherheitsleistungen: Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der Auftragssumme (ab 250.000 € netto), Mängelansprüchebürgschaft 3 % der Abschlagszahlungen bei AbnahmeVerjährungsfrist für Mängelansprüche: 4 Jahre ab Abnahme

Technische Leistungsfähigkeit

Erklärung, dass die für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehenBei Angebot in enger Wahl: Angabe der in den letzten 3 Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem LeitungspersonalMindestens 3 vergleichbare Referenzleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren (Zeitraum der Auftragsbekanntmachung, falls länger)Auf Verlangen sind Nachunternehmer-Kalkulationen offen zu legen (FB 221/222)

Verpflichtungs- und Compliance-Anforderungen

Verpflichtung zur Einhaltung des Mindestlohngesetzes (MiLoG) in aktueller Fassung; Zustimmungspflicht bei Beauftragung Dritter; Einsichtnahme- und Kontrollrechte des Auftraggebers; außerordentliches Kündigungsrecht bei MiLoG-Verstößen; Schadensersatzverpflichtung; Freistellung des Auftraggebers von Ansprüchen DritterEigenerklärung zu Russland-Sanktionen (EU-VO 833/2014 i. d. F. 2022/576); gilt auch für Mitglieder von Bietergemeinschaften und Unterauftragnehmer/Lieferanten mit > 10 % des Auftragswerts; Sicherstellung über die gesamte VertragslaufzeitAnwendung der BVB TVgG-NRW (Tariftreue/Mindestarbeitsbedingungen)Verhaltenskodex für Lieferanten unterzeichnenVerpflichtung zur Einhaltung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der Nachweisverordnung (NachwV)

Nach Auftragserteilung zu erfüllende organisatorische Anforderungen

Detaillierter Bauzeitenplan und Baustelleneinrichtungsplan: 10 Werktage nach BeauftragungBauablaufplan als Balkenterminplan: 24 Werktage nach AuftragserteilungGefährdungsbeurteilung/Gefährdungsdokumentation: 14 Tage nach AuftragserteilungErsthelfer benennen: spätestens bei ArbeitsbeginnDeutschsprachiger, weisungsbefugter Vorarbeiter an mindestens 4 Werktagen/Woche auf der BaustelleTeilnahme am Projektserver/DPR-Raum verpflichtendWöchentliche Baustellen-JF-TermineUrkalkulation, Freistellungsbescheinigung und Vertragserfüllungsbürgschaft: jeweils 10 Kalendertage nach VertragsschlussBei Auftragssumme ≥ 250.000 € netto: Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der Auftragssumme

Referenzprojekte

3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre (bzw. längerer Zeitraum der Bekanntmachung, falls abweichend)Volumen: nicht spezifiziert

Mindestens 3 vergleichbare Referenzleistungen über Putz-/Stuckarbeiten (oder vergleichbar) der letzten 5 Kalenderjahre mit Angaben zu Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, eingesetzten Arbeitnehmern, technischen Besonderheiten, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertraglicher Bindung und Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung

Vergleichbare Leistung; nur auf Verlangen bei Angebot in enger Wahl vorzulegen (FB 124, Referenznachweise)

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.