RV: Schilderaustausch AS Köln linksrheinisch

Die Autobahn GmbH des Bundes - NL RheinlandGroßraum 50672 Köln, Großraum 53879 Euskirchen, 52068 Großraum Aachen, Großraum 53117 Bonn NUTS-Code DEA 23, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht: 26. Juli 2026

Angebotsfrist: 25. August 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Gegenstand: Rahmenvertrag über den Austausch und die Neuaufstellung von großformatigen Verkehrswegweisern auf Bundesautobahnen im linksrheinischen Zuständigkeitsgebiet der Anschlussstelle Köln.

Was zu tun ist:

Der Auftragnehmer liefert bei Bedarf neue Aluminium-Wegweiser (inkl. retroreflektierender Folie), demontiert alte Schilder, stellt Aufstellvorrichtungen und Fundamente auf und führt die zugehörige Verkehrssicherung durch. Außerdem gehören die Erstellung statischer Nachweise, Ausführungszeichnungen, die Entsorgung von Abbruchmaterial sowie die Fotodokumentation zum Auftrag.

Rahmenbedingungen:

Rahmenvereinbarung mit einem Auftragnehmer, 2 Jahre Laufzeit (verlängerbar um bis zu 2×12 Monate)Geschätztes Auftragsvolumen: 340.000 € netto, Höchstvolumen: 375.000 € nettoErfüllungsgebiet: Autobahnmeistereien Köln, Weilerswist, Bonn, Düren – u. a. BAB 1, 4, 44, 57, 59, 61Angebotsabgabe: 25.08.2026, 09:00 Uhr (elektronisch über Vergabeplattform)

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 25. August 2026

Termin / FristAUG2026 FEB AUG FEB AUG FEB AUG

Angebotsfrist25. Aug. 2026

Angebotsöffnung25. Aug. 2026

Bindefrist25. Aug. – 29. Sep. 2026

Rahmenvertrag Laufzeitca. 29. Sep. 2026 – 29. Sep. 2028

Verlängerung 1ca. 29. Sep. 2028 – 29. Sep. 2029

Verlängerung 2ca. 29. Sep. 2029 – 29. Sep. 2030bis 2030

Vorlage AusführungsgenehmigungDatum offen5 Werktage nach Einzelabruf; Frist je Einzelauftrag, kein festes Datum.

FertigstellungDatum offen15 Werktage nach Freigabe der Ausführungsgenehmigung (bzw. 30 Werktage bei neuen Fundamenten); je Einzelauftrag.

Verkehrsrechtliche Anordnung SperrungenDatum offenMind. 5 Werktage vor Beginn der Arbeiten bei der Behörde zu beantragen.

Vorankündigung Sperrungen an AMDatum offen5 Werktage vor Ausführung; Information an zuständige Autobahnmeisterei.

Vorlage EntsorgungsnachweisDatum offen18 Werktage vor Beginn der Leistungen gemäß § 24 ErsatzbaustoffV.

Vorlage Systemskizzen SchutzeinrichtungenDatum offen14 Tage vor Aufstellungsbeginn transportabler Schutzeinrichtungen.

Vorankündigung BauvorhabenDatum offenMindestens 2 Wochen vor Baubeginn; Anmeldung des Bauvorhabens gemäß Anlage 1.

Gültigkeit OrtungsprotokollDatum offen14 Kalendertage nach Ortung der Kabel; verfällt bei nicht fristgerechtem Arbeitsbeginn.

Vorlage FotodokumentationDatum offen10 Werktage nach erfolgter Montage/Leistung; 2-fach dem AG vorzulegen.

AbnahmeDatum offen24 Werktage ab Fertigstellung (verlängert gegenüber VOB/B-Standard von 12 Tagen).

Schlusszahlung VerzugsfristDatum offen60 Kalendertage gemäß § 16 VOB/B.

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen. Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 v.H.

KI-Hinweis: Vergabeunterlagen enthalten als einziges Zuschlagskriterium den Preis (100%); keine weiteren Zuschlagskriterien wie technischer Wert oder Beschleunigungsregelung wurden angekreuzt.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Ersatz, Instandsetzung und Ergänzung von Wegweisungs-Beschilderung

Beschaffung neuer Verkehrszeichen/Wegweiser aus Aluminium (3 mm ALU-Blech, RAL 7043 grau lackierte Rückseite), retroreflektierende Folie RA2 (optional RA3-C bzw. RA3-C mit Antitau- und Antigraffiti-Ausrüstung)Profilverstärkungen ALFORM/ALROUND oder gleichwertig, RandverstärkungenDecktafeln / Folienaufkleber nach BedarfDemontage bestehender Wegweiser (Größen 1–45 m², neben oder über Fahrbahn)Montage der neuen Wegweiser (neben und über der Fahrbahn), inkl. vorgegebener Bodenfreiheiten (Standard 1,50 m)Beachtung der VZ-Zulassung durch BMVI und des RAL-GütezeichensNur nach Gütebedingungen der Güteschutzgemeinschaft für Verkehrszeichen e. V. (Hagen) berechtigte Firmen dürfen die Schilder herstellenErstellung maßstäblicher Ausführungszeichnungen (M = 1:10) je Liefer- und Montageposition

Aufstellvorrichtungen, Fundamente und Statik

Lieferung und Montage von Rohrpfosten, Gabelständern, Masten/Trimasten, Dreieckgabelständern, Befestigungsteilen und VerlängerungenFundamente: Baugruben, Sauberkeitsschicht, bewehrter Beton C30/37, Betonstahl B500B, Ankerschrauben 4A, Fertigfundamente (Anlage 12), ggf. Betonfundament richten/abbrechen, Verfüllung, Hinterfüllung mit RasenflächenStandsicherheitsnachweise 2-fach (geprüft durch Prüfingenieur) für alle positionsbezogenen statischen Erfordernisse; bei Schilderbrücken/-auslegern nach ZTV-ING Teil 8Statische Berechnungen für Aufstellvorrichtungen, Gabelständer, Masten, Dreieckgabelständer – teilweise in geprüfter FormFalls vom Bestand abweichend: neue Statik erstellenWindlast 1,2 kN/m² zugrunde legenVermessungstechnische Aufnahme der StandorteSchweißerqualifikation EXC2 nach DIN EN 1090-2, Herstellerqualifikation EXC2 nach EN 1090-1 (CE, System 2+)

Sonstige Arbeiten, Zulagen und Entsorgung

Austausch von Winkelprofilen, Verbundankern, Leitschwellen mit LeitbakenAufmaßherstellung (1 Stück je Baugruppe)Tägliche Bautagesberichte (Arbeitszeiten, Witterung, Personal, Geräte, Lieferungen, Behinderungen)Fotodokumentation nach Montage gemäß Anlage V5, Übernahme in Dokument V6 (Aktualisierung Text- und Bilddatenbank Autobahnwegweisung)Zulagen Nachtarbeit, Samstagsarbeit, Sonntagsarbeit (1–6 MA und ab 7 MA)Entsorgung/Verwertung nicht gefährlicher Abfälle (§ 24 ErsatzbaustoffV); Nachweis über Formblatt excel, Entsorgungsfachbetriebe gemäß § 56 Nr. 2 KrWG einsetzen; Nachweis innerhalb 18 Werktagen vor Leistungsbeginn vorlegenKampfmittelräumung baubegleitend gemäß KampfmittelVO NRWKorrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4 Abschnitt 3Maschinen und Geräte mit CE-Kennzeichnung (32. BImSchV) und LWA-Angabe; alternativ „lärmarm“ zertifiziert (z. B. Blauer Engel)

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

Aufbau, Vorhaltung, Wartung, Instandsetzung und Abbau von Verkehrssicherungsmaßnahmen gemäß RSA 21Anwendung der Regelpläne T2/T3, AS-Pläne (z. B. D III/3), teils mit LED-Vorwarner, bei Tageslicht und DunkelheitArbeitsstellen kürzerer Dauer bis 8 Stunden: betriebsfertig aufbauen, vorhalten und abbauenAusstattung u. a.: Leitkegel (Höhe 0,75 m, Abstand max. 18 m), fahrbare Absperrtafeln mit Blinkpfeil (Z 616), LED-Vorwarnanzeiger (-800 bis -500 m, -1200 bis -800 m), Z 123 + Z 1004-31 bei -2000 m und -4000 mZusätzliche Maßnahmen bei erhöhter Staugefahr (DTV > 40.000 bzw. > 70.000 Kfz/d)Verkehrsbehinderungen und Sperrungen mind. 5 Werktage vor Beginn beantragen (verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 Abs. 6 StVO), Vorankündigung an die zuständige Autobahnmeisterei 5 Werktage vorherVerantwortlicher mit Qualifikationsnachweis gemäß MVAS 1999 (Pflicht), sonst Ausschluss möglich

Vertragsstruktur und Laufzeit

Rahmenvereinbarung mit einem Auftragnehmer, keine MindestabnahmemengeMindestlaufzeit 24 Monate ab Zuschlagserteilung, automatische Verlängerung um bis zu 2 × 12 Monate (Widerspruch bis 3 Monate vor Ablauf)Einzelaufträge bei Bedarf, Ausführung kann nach RV-Ende erfolgenBis zu 10–15 Einzelaufträge während der Laufzeit erwartetAusführungsfristen je Einzelauftrag: Vorlage Ausführungsgenehmigung 5 Werktage nach Abruf; Fertigstellung 15 Werktage nach Freigabe; bei neuen Fundamenten weitere 15 WerktageGeschätztes Auftragsvolumen: 340.000 € netto; Höchstvolumen: 375.000 € nettoEinzelangebote je Abruf verbindlich (Pauschalfestpreis oder Aufwandsschätzung mit Vorkalkulation)

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Zuverlässigkeit / Ausschlussgründe

Keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/AKein Verstoß in den letzten 2 Jahren mit Eintrag im Gewerbezentralregister (Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze, Geldbuße > 2.500 €)Ggf. Nachweis über SelbstreinigungsmaßnahmenAb Auftragssumme ab 30.000 € netto: Abfrage aus dem Wettbewerbsregister (§ 6 WRegG)Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenKein Insolvenzverfahren (beantragt/eröffnet), keine Abweisung mangels Masse, keine LiquidationEintragung in Handelsregister oder Handwerksrolle oder IHKMitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft nachweisbarKeine Einträge auf EU-/nationalen Sanktions- oder Embargolisten (Compliance)

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eigenerklärung Eignung (HVA B-StB) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) – ersatzweise Präqualifikationsnachweis (PQ-Nummer), falls vorhanden/einschlägigBestätigung eines Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder testierte Jahresabschlüsse/Gewinn- und VerlustrechnungenMindestjahresumsatz (Betrag im Dokument nicht beziffert – von Vergabestelle festzulegen)Mindestjahresumsatz im spezifischen Tätigkeitsbereich (Betrag im Dokument nicht beziffert)Auf Verlangen: Eigenerklärung Eignungsleihe wirtschaftlich/finanziell (HVA B-StB)

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Referenzen über vergleichbare Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren (mit Bescheinigung über ordnungsgemäße Ausführung); Pflichtangaben je Referenz: Bezeichnung, Auftragswert (Bieteranteil), Ausführungszeitraum, AuftraggeberErklärung zur durchschnittlichen Beschäftigtenzahl der letzten 3 Kalenderjahre, gegliedert nach Lohngruppen und technischem LeitungspersonalAuf Verlangen der Vergabestelle: Angabe technischer Fachkräfte (Namen, Qualifikation), technische Ausrüstung, Maßnahmen zur Qualitätssicherung, Lieferkettenmanagement, Studiennachweise/Bescheinigungen Führungskräfte, Umweltmanagementmaßnahmen, Geräte-/AusrüstungslisteQualifikation Schweißer EXC2 nach DIN EN 1090-2 für ortsfeste Verkehrszeichen in SeitenaufstellungHerstellerqualifikation EXC2 nach EN 1090-1 (CE, System 2+) für Schilderbrücken/KragarmeQualifikationsnachweis „Verantwortlicher für Sicherungsarbeiten an AS“ gemäß MVAS 1999Verkehrszeichenhersteller: RAL-Gütezeichen und Gütebedingungen der Güteschutzgemeinschaft für Verkehrszeichen e. V. (Hagen); nur BMVI-zugelassene FolienEigenerklärung Eignungsleihe technisch/beruflich (HVA B-StB), falls erforderlich

Rechtliche und organisatorische Pflichten

Anerkennung der Langfassung des Leistungsverzeichnisses als verbindlichBenennung eines SiGeKo mit geforderter Qualifikation gemäß RAB 30Holzprodukte: FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziertMitteilungspflicht bei Änderungen der Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG)Anmeldung des Bauvorhabens (Anlage 1 Kabelschutzanweisung) mind. 2 Wochen vor BaubeginnGefährdungsbeurteilung gemäß § 5 ArbSchG vor Arbeitsaufnahme, Kopie an AGBestätigungsschreiben zum Merkblatt Arbeitsschutz vor Aufnahme der TätigkeitSicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen gemäß § 14 GefStoffVMitarbeiter müssen fachlich kompetent, zuverlässig und gesundheitlich geeignet sein; vor Tätigkeit unterwiesen werdenVOB/B (DIN 1961, Ausgabe 2016), HVA B-StB Besondere und Weitere Besondere Vertragsbedingungen sowie Autobahn-Compliance-Klausel sind VertragsbestandteileCompliance: Einhaltung Anti-Korruptions-, Anti-Geldwäsche-, Menschenrechts- und Umweltschutzvorschriften; Verstöße können zu Vertragsstrafe (5 % des Vertragspreises), Schadensersatz und fristloser Kündigung führen

Referenzprojekte

nicht beziffert ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre (Referenzen über 5 Jahre möglich, falls von Vergabestelle angekreuzt)

Referenzen über vergleichbare Bauleistungen (Schilderaustausch / Beschilderungsarbeiten im Straßen-/Autobahnbereich) mit Bescheinigung über ordnungsgemäße Ausführung

Pflichtangaben je Referenz: Bezeichnung der Leistung, Auftragswert (Anteil Bieter), Ausführungszeitraum, Auftraggeber

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.